【精選】買賣合同範文彙總十篇

在當今社會，人們對合同愈發重視，合同起到的作用越來越大，合同是企業發展中一個非常重要的因素。那麼合同要怎麼擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，以下是小編收集整理的買賣合同10篇，希望對大家有所幫助。

買賣合同 篇1

案情簡介：

位於x區的w公司向位於y區的k公司訂購一批價值400餘萬元的生產設備，雙方簽訂《設備買賣合同》和《設備安裝合同》各一份。設備經安裝調試投入試生產，其中兩台設備運轉一直不正常，經k公司多次維修仍未解決，w公司要求k公司賠償損失，k公司要求w公司支付設備餘款145萬元，雙方因此發生糾紛，k公司依據《設備買賣合同》將w公司訴至y法院。w公司認為案件應由x法院管轄，向y法院提出管轄權異議，但被y法院駁回。w公司即以設備質量問題為由，提出反訴，並在徵求一審代理人的意見後，要求k公司賠償損失包括可得利益損失共計1073.13萬元。k公司不承認設備有質量問題，並提出w公司除維修期間外，一直生產至今，提出的賠償數額明顯不合理。

一審期間查明：w公司除維修外，生產並未停止。經y法院委託，國家建築材料工業建材機械產品質量監督檢驗測試中心(下稱測試中心)對設備質量做出鑑定結論即“設備質量問題系使用不當造成”。y法院據此做出判決：w公司支付k公司設備餘款145萬元及相應利息，駁回w公司的訴訟請求。w公司一審敗訴後，要求我為其二審代理人，以實現其訴訟主張。

一審敗訴原因：

接受委託前，我對w公司的一審訴訟請求及相關證據進行分析，並找出以下敗訴原因：

(1)w公司向k公司提出賠償的前提是設備確實存在質量問題，並且質量問題是k公司直接造成的。但是，w公司對此缺乏證據。而且，“質量問題系使用不當造成”的鑑定結論對w公司明顯不利。

一審中，w公司雖然認識到鑑定結論對其不利，但是未提出****鑑定結論的有力的證據及法律支撐。

(2)可得利益損失賠償數額的計算明顯不合理，顯然超過k公司訂立合同時預見到或者應當預見到的因違反合同可能造成的損失。同時，其可得利益部分的主張也無證據證明。

w公司一審請求賠償數額構成為兩部分，一為直接損失部分即設備維修費及更換材料的費用;其餘為可得利益損失部分，包括維修停產利潤、w公司建廠總投資的利息、税務返税、停產期間產生的工人工資等。除直接損失部分提供了證據，可得利益損失部分僅有計算方式並無證據提供。

另外，通過w公司同行業平均利潤率的考查，以及對w公司的財務賬目的審查，置疑w公司的所謂“可得利益損失”的數額與事實不符。

代理思路及相關工作：

1、建議w公司迅速自行委託技術權威對設備不能正常運轉的原因作出全面分析。

經技術權威全面分析，認為：設備質量是一個需綜合多種因素分析並需k公司提供其生產設備的相關材料、工藝等方面的資料，才能作出初步判斷的問題。同時，因設備一直在使用，有關設備的質量問題的準確結論就更難做出。但是，技術權威通過對k公司安裝記錄的運行數據審查，發現其中的一項指標不符合國家標準。而該項指標也可造成設備運行不正常。

2、查明一審法院委託的鑑定機構未進入最高人民法院的司法鑑定人名冊，不具有鑑定人資格，據此做好申請重新鑑定的準備。

3、通過對一審敗訴的上述分析，從事實和法律的角度告知w公司一審的訴訟主張，二審不可能支持。同時，要求w公司如實陳述案情，並告知隱瞞真相可能造成的危害。希望w公司吸取一審教訓，據實計算出損失，並提出證據。引導其實事求是的調整思路，根據事實和證據，重新確立二審目標。

通過多次溝通和交流，k公司法定代表人終於吐露真相：直接損失為40餘萬，可得利益損失為100萬左右。但是，可得利益部分的證據因涉及企業商業祕密，不易公開。一審之所以提出1000多萬的主張，是因一審代理人告知他所謂 “可得利益損失”就是“可能產生的損失”，並未告知他，所謂“可能產生的損失” 是有限制的。

代理策略：

通過上述工作，掌握了案件的利弊，分析了案件的走向，得出二審若以判決方式結案，k公司必敗訴的結論。由此確定二審的目標-調解結案。為了迫使對方達成調解，採取以下策略：

1、依據《設備安裝合同》，重新組織證據以安裝質量不合格為由，另案向x法院起訴，要求k公司賠償損失包括可得利益損失。

在向x法院提出可得利益賠償數額前，告知w公司，若以判決結案，因缺乏證據，可得利益的真實損失部分100萬，x法院也不會支持。但是，為了給對方充分的壓力，就可得利益部分提出200餘萬元的主張。w公司對此表示同意。

2、以一審鑑定機構不具備鑑定資質為由，要求二審法院對質量問題進行重新鑑定。

3、請求二審法院促成調解，並通過法院向對方透露：接受調解即可撤回x法院的訴訟。

案件結果：

二審達成調解協議如下：w公司支付k公司貨款10萬元。同時，w公司在x法院撤訴。案件最終結果達到了預期的代理目標。

案件結束後，w公司聘請我擔任常年法律顧問。

代理感悟：

w公司的一審敗訴，源於對《合同法》“可得利益損失”的曲解甚至濫用。

律師確定代理策略，必須注意與案件相結合，與法律的規定相結合，做到依法立論、依法辯論，而不能違反法律，曲解法律，違反法治原則，置事實於不顧，為當事人出歪主意，以達到個人目的。這既是做律師必須具備的基本素質，又是律師安身立命之本。

買賣合同 篇2

目前聽到很多的同事跟我諮詢：某某在售房屋附有租約，而客户卻不願意承接該租賃關係，如果業主必須解除現存的租賃合同才能成就買賣合同，請問這種租賃合同到底可不可以解除?如果解除了是否違背了“買賣不破租賃”的原則?

首先，這個問題的探討有個前提：我們這裏所説的租賃合同必須是“合法，有效，現存”的租賃合同。即合法目的不能違法，例如租賃標的'物業來從事違法犯罪活動，須在法律範圍內進行約定，例如租賃期限不能超過20年，超過部分無效，合同期限尚未屆滿。以下探討是在此前提下進行

關於租賃合同的解除問題是個比較有爭議的問題，一部分人認為房子是業主的，業主想怎麼處理就怎麼處理，關租客什麼事?所以可以解除(在這裏有必要解釋一下，是“業主的”法律的表敍是業主對該房屋享有所有權，而有所權是一種對世的，絕對的權利，即所有其他人都不得侵犯該權利)。另一部分人認為，“買賣不破租賃”，租客是基於合同關係合法取得租賃權利的，應該受法律保護，所以不能解除。

現在就想對上敍觀點表達一下自己的看法。本人認為這兩種觀點都有一定的道理，但都不完全正確。前一個觀點是以所有權否定租賃權，以絕對權否定相對權是沒有道理的。兩種權利只要合法都應該受法律保護。業主要出售租客承租的房屋，就與租客有很大的關係!那麼，後一個觀點就正確了嗎?不完全正確!如前所敍：“合法租賃合同應該受法律保護”是正確的，所以合同能否解除要看具體情況。

在此要分兩類情況：如果合同約定了解除合同的條件(主要為違約責任，解除合同所造成的損失賠償及通知等附隨義務)，那麼合同就是可以解除的：如果合同沒有約定任何的違約責任，尤其是明確約定合同期限內不能解除合同的。如果是前一類合同，又怎麼解除合同?業主應該根據合同的約定條件就可以解除了，視具體情況而定。而“買賣不破租賃”主要指一種租賃關係的承接，租賃標的出售後，原租賃合同對買受人句許生效。這與承接前後者承接後租賃關係的接觸並不衝突。

買賣合同 篇3

甲方：

乙方：

雙方依據《中華人民共和國合同法》等有關法規，本着平等自願，互惠互利的原則，充分友好的協商如下協議：

一、代理地區經營權限

1)甲方同意將_____________品牌女裝在_______經銷權授予乙方。

2)乙方不得擅自轉讓，乙方未經甲方授權同意不得跨越權限範圍以外的地方銷售____________品牌女裝，甲方也不能在同地區授權他人經銷同品牌產品。

二、保證金(代理金)

1)甲乙雙方於簽約後，乙方必須七天內將保證金及貨品預付款匯到甲方指定銀行帳號，此合同方始生效，如七天內乙方款未到甲方指定的帳上，即作為乙方自動放棄，同時甲方有權取消本合同。代理經營應付保證金人民幣_________元，貨品預付款人民幣__________元

2)甲乙雙方於本合同到期時，乙方不再續簽：依據本合同之第八款規定辦理，在乙方無任何違約責任前提下，將無息退還乙方保證金，時間為30天。餘款處理：以當季等值貨品相抵之辦法辦理。

三、甲方責仟

1)負責設計，提供裝修圖紙(設計費用以每平方米_________元計算)

2)甲方有義務協助乙方為其營業人員安排培訓指導，相關費用由乙方承擔。

四、乙方責任

1)裝修：根據甲方提供設計方案及陳列規劃，定製道具，對店鋪或櫃位進行全方位的裝潢，並達到我方的要求(拍成相片快遞至甲方公司)，費用乙方負責。

2)通訊：乙方必須提供給甲方詳細的通訊地址，本人身份證複印件，電話，傳真，聯繫人，並提供專賣店與專櫃的具體詳細地址與聯絡電話。

3)有效證明：乙方必須提供甲方有效的營業執照，税務登記證明覆印件。乙方經營地必須懸掛標示__________品牌於明顯位置。乙方店鋪內不得銷售其他品牌服飾。

4)每星期一乙方應將上個星期的銷售情況報表傳真至甲方，以便甲方瞭解市場信息銷售動態。

5)乙方銷售須依照甲方商品之牌價為基準，不得更換或塗改甲方商品之標示牌標籤。

五、結算方式

1)乙方要求出貨與追加，必須款到發貨，由甲方協助代為發貨。甲方有權不接受電話等其他形式的口頭追加或不符合要求的追加單，追加有效期為：公司接到追加單之日起，二十天內有效，如需延長在截止日中指明。

2)乙方供貨折扣為相關商品零售價的__________%(以上價格為不含税價格)

款匯到簽約代表的帳號上。

户名：

帳號：

六、退換貨方式

1)質量問題：

乙方收貨後，如發現質量問題，以傳真格式三天內通知公司業務部，如當時不通知則視為正品，如有損壞公司概不負責。並在10天內返回(日期以收發貨品的包裹票為準)，甲方應予無條件換貨。

2)串號問題：

乙方收貨後在三天內提出異議，逾期甲方有權不受理。

3)退換：

乙方可以在合同約定的退還率內調貨(在非質量原因前提下，每季同款，同色，同碼累積不得超過5件)期限一個月(日期以收發貨品的包裹票為準)返回的貨品必須完好無損(含吊牌)無污漬，不影響貨品的再銷售否則甲方有權不受理。

七、違約條款

1)甲乙雙方必須嚴格遵守合同中的每一條款，如任何一方違約，則違約方必須賠付另一方保證金的全額作為違約款。

2)除合同中有關合同終止條款外，任何一方若無正當理由而任意終址合同時，則違約方得向另一方支付保證金款的全額違約金。

八、合同終止

乙方如有下述條件之一者，甲方有權解除本合同：

1)乙方於經營期中，有損甲方名譽，信用與經濟等行為者。

2)乙方未經甲方同意，擅自跨區域經營。

3)乙方因經營不善，導致歇業，停業，合併與轉讓等行為者。

4)合同期屆滿或甲乙任何一方提出希望中止本合同，必須提前一個月以書面形式通知另一方。

九、爭議解決

1)本合同未盡事宜，由甲乙雙方協商解決。

2)本合同如涉及訴訟，雙方同意以甲方所在地人民法院作為第一管轄法院審理。

十、本合同自簽字之日起生效，從_______年______月______日至_______年______月_______日，有效期為______年，期滿自動消失。

十一、本合同一式貳份，甲乙雙方各執壹份，經雙方簽字，公司蓋章後方始生效。

甲方：_______________________

乙方：________________________

代理人：_____________________

地址：________________________

電話：_______________________

電話：________________________

_________年______月______日

買賣合同 篇4

出賣人：

買受人： 簽訂地點：

簽訂時間： 年 月 日

買賣雙方根據《中華人民共和國合同法》等有關法律規定，在平等、自願的基礎上，經雙方友好協商，達成以下協議條款：

第一條 標的、數量、價款及使用區域

第二條 交(提)貨時間及數量：原則上按合同約定的期限和數量月均交(提)貨，如遇特殊情況另行協商。買受人提貨量特殊時，應提前天通知出賣人，出賣人儘可能滿足買受人的需求;出賣人遇特殊原因(如設備大修、電力供應不足及其他不可抗力等因素)致使不能正常生產影響供貨能力而不能完全按合同約定數量供貨時，應及時通知買受人，並雙方協商對交(提)貨數量作相應調整。每天實際交提貨數量，買受人提前一天電話通知出賣人。

第三條 質量標準：符合GB/175-20_《通用硅酸鹽水泥》國家標準規定的質量要求。

第四條標的物驗收、檢驗標準、方式：按GB/175-20_國標規定，委託出賣人在同編號水泥中抽取試樣，籤封后保存90天。買受人對水泥質量有疑問時，應當自提貨之日起90天內提出，買賣雙方將籤封的試樣送省級或省級以上國家認可的水泥質量監督檢驗機構進行仲裁檢驗。如檢驗不合格，出賣人將賠償買受人因產品質量問題造成的經濟損失，並承擔檢驗費用;如檢驗合格，檢費等費用由買受人承擔。標的物質量按GB/175-20_國家標準檢驗，以出賣人在同編號水泥中抽取試樣的檢驗結果為驗收依據。出賣人應在每批水泥出廠時向買受人出具3天強度報告，並及時補報28天強度報告。

第五條合同損耗標準及計算方式：散裝水泥以出賣人地磅計量實數為準。買受人有異議可共同利用第三方貿易磅進行磅差檢驗。損耗按浙江省散辦規定執行(合理損耗≤3‰)。

第六條 交(提)貨地點：由買受人自行到出賣人公司內提貨。

(注：買受人可委託運輸人負責提貨，並與運輸人簽訂運輸合同，由買受人向出賣人辦理委託書等文書，交貨地點為買受人使用地點。)

第七條 結算方式及期限：

1、合同單價為暫定單價，如遇廠家價格上調，按雙方同意的單價結算

。2、雙方每月辦理一次結算，每月最後一天為結算截止日，結算憑據為雙方確認的訂貨清單、現場收貨人簽字的送貨驗收單。出賣人在貨款結清後出具正規税務發票給買受人。買受人需在每月10日前將前月結算貨款支付給出賣人90%，餘額在最後一次結算後，一個月內付清。

3、買受人若不能按合同約定支付，拖欠款不能超過60天，如發生超期拖欠，其拖欠部分按每日萬分之五支付滯納金。

第八條本合同解除的條件：

1、買受人不按約付款;

2、買賣雙方對水泥價格調整無法一致時，任何一方均有權提出解除合同，並在解除合同的七天內結清貨款。為此雙方互不承擔調價產生的其他責任。

3、任何一方違反本合同約定，另一方有權解除合同。

第九條 違約責任：按《合同法》有關規定及本合同約定條款執行。因不可抗力(如遇颱風地震火災戰爭等)因素形成時，雙方享有不履行合同的免責權。

第十條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;協商不成的，依法向買受人公司所在地人民法院起訴。

第十一條 本合同有效期限： 年 月 日至 年 月 日。

第十二條 本合同一式 份，雙方各執 份，雙方蓋章後生效。

出 賣 人 買 受 人

買受人(章)： 買受人(章)：

住所： 住所：

法定代表人： 法定代表人：

委託代理人： 委託代理人：

電話： 電話：

傳真： 傳真：

開户銀行： 開户銀行：

帳號： 帳號：

買賣合同 篇5

出賣人（甲方）：

身份證號碼：

買受人（乙方）：

身份證號碼：甲、乙雙方就房屋買賣事項在平等自願，協商一致前提下訂立本合同，以共同遵守。

一、房屋基本情況

甲方自願將該房屋出售給乙方。

二、價款

甲、乙雙方經過協商，該房屋售價總額人民幣_______整。（￥：_______元）

三、付款方式

1、乙方應當於本合同簽訂當日向甲方一次性支付定金人民幣_______元整（￥：_______元），如乙方不履行本合同義務或單方終止交易，則該筆定金甲方將不予退還，且房屋仍為甲方所有。

2、乙方最遲應當於款共計人民幣元整元）一次性交付甲方。

四、房屋的交付

1、甲方應於乙方付清全部房款後的_______日內，將該房屋交付乙方。交付方式為給付該房屋門鑰匙。

2、甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛。

五、本合同簽定時，甲乙雙方都不具備過户條件。待過户條件成熟時，甲方協助乙方辦理相關手續。辦理過程中產生的契税，土地出讓金等一切税費均由乙方自行負擔。

六、違約責任

1、除不可抗拒的自然災害等特殊情況外，甲方應當於乙方付清全部房款後的3日內交付乙方房屋，甲方如不按合同規定的日期交付房屋，每逾期一天，甲方按累計已付款的千分之一向乙方支付違約金。

2、乙方如未按本合同第三條規定的時間付款，甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約責任。自本合同規定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止，每逾期一天，乙方按累計應付款的1%向甲方支付違約金。逾期超過10日，即視為乙方不履行本合同，甲方有權解除合同，不予退還定金，並追究乙方的違約責任。

七、其他規定

1、本合同未盡事項，由甲、乙雙方另行議定，並簽訂補充協議。

2、本合同在履行中發生爭議，由甲、乙雙方協商解決。協商不成時，向房屋所在地人民法院起訴。

3、本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，甲、乙雙方簽字之日起生效。均具有同等效力。

甲方（簽字）：_______乙方（簽字）：

_______地址：_______地址：_______

聯繫方式：_______聯繫方式：

_______年_______月_______日_______年_______月_______日

見證人：_______

_______年_______月_______日

買賣合同 篇6

原告：

地址：

法定代表人：

被告：

地址：

法定代表人：

訴訟請求：

1、判令被告向原告返還全部貨款人民幣96000元，利息人民幣 元(截止20xx年 月 日，請求支持至實際支付之日，按照同期銀行貸款利率計算);

2、判令被告向原告賠償因其違約給原告造成的全部損失計人民幣 元;

3、判令被告承擔本案的全部訴訟費用。

事實和理由：

20xx年3月7日，原告與被告於南京市六合區簽署了《採購合同》(合同編號：RJCH20130315)，約定原告向被告採購2噸DW萃取劑，合同價款為人民幣96000元，若貨到後經檢驗不合格的，原告有權退貨，被告應在收到原告退貨通知後一週內到原告處自提貨;《採購合同》還約定，被告違反合同約定的，原告有權解除合同，被告應在三日內返還合同價款，並承擔由此給原告造成的損失。

合同簽訂後，原告於20xx年3月21日向被告支付了全部貨款並於20xx年3月29日對被告所供貨物進行了取樣檢驗，檢驗結果顯示貨物質量不合格，原告遂通知被告解除《採購合同》，並要求被告返還全部貨款，被告於20xx年5月23日向原告發函表示願意在20xx年5月29日退還貨款，但此後被告並未按期退款，雖經原告多次催收，被告對此置之不理。被告的上述違約行為已經嚴重損害了原告的合法權利。根據《中華人民共和國民事訴訟法》相關規定，原告依法向貴院提起訴訟，請求貴院查明事實，依法裁判，支持原告的訴訟請求。此致

區人民法院

具狀人： 有限公司20xx年 月 日

買賣合同 篇7

購貨單位：XXXXXXXXX(以下簡稱甲方)

供貨單位：XXXXXXXXX(以下簡稱乙方)

第一條 其產品名稱、規格、質量(技術指標)、單價、總價等。

第二條 產品包裝規格及費用XXXXXXXXX

第三條 驗收方法XXXXXXXXXXXXXX

第四條 貨款及費用等付款及結算辦法XXXXXXXXXXX

第五條 交貨規定

1.交貨方式：XXXXXX

2.交貨地點：XXXXXX

3.交貨日期：XXXXXX

4.運輸費：XXXXXXX

第六條 經濟責任

1.乙方應負的經濟責任

(1)產品花色、品種、規格、質量不符合本合同規定時，甲方同意利用者，按質論價。不能利用的，乙方應負責保修、保退、保換。由於上述原因致延誤交貨時間，每逾期一日，乙方應按逾期交貨部分貨款總值的萬分之XXX計算向甲方償付逾期交貨的違約金。

(2)乙方未按本合同規定的產品數量交貨時，少交的部分，甲方如果需要，應照數補交。甲方如不需要，可以退貨。由於退貨所造成的損失，由乙方承擔。如甲方需要而乙方不能交貨，則乙方應付給甲方不能交貨部分貨款總值的XXX%的罰金。

(3)產品包裝不符合本合同規定時，乙方應負責返修或重新包裝，並承擔返修或重新包裝的費用。如甲方要求不返修或不重新包裝，乙方應按不符合同規定包裝價值XX%的罰金付給甲方。

(4)產品交貨時間不符合同規定時，每延期一天，乙方應償付甲方以延期交貨部分貨款總值萬分之XX的罰金。

(5)乙方未按照約定向甲方交付提取標的物單證以外的有關單證和資料，應當承擔相關的賠償責任。

2.甲方應負的經濟責任

(1)甲方如中途變更產品花色、品種、規格、質量或包裝的規格，應償付變更部分貨款(或包裝價值)總值x%的罰金。

(2)甲方如中途退貨，應事先與乙方協商，乙方同意退貨的，應由甲方償付乙方退貨部分貨款總值XX%的罰金。乙方不同意退貨的，甲方仍須按合同規定收貨。

(3)甲方未按規定時間和要求向乙方交付技術資料、原材料或包裝物時，除乙方得將交貨日期順延外，每順延一日，甲方應付給乙方順延交貨產品總值萬分之XX的罰金。如甲方始終不能提出應提交的上述資料等，應視中途退貨處理。

(4)屬甲方自提的材料，如甲方未按規定日期提貨，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總額萬分之XXX的罰金。

(5)甲方如未按規定日期向乙方付款，每延期一天，應按延期付款總額萬分之XX計算付給乙方，作為延期罰金。

(6)乙方送貨或代運的產品，如甲方拒絕接貨，甲方應承擔因而造成的損失和運輸費用及罰金。

第七條 產品價格如須調整，必須經雙方協商。如乙方因價格問題而影響交貨，則每延期交貨一天，乙方應按延期交貨部分總值的萬分之XX作為罰金付給甲方。

第八條 甲、乙任何一方如要求全部或部分註銷合同，必須提出充分理由，經雙方協商提出註銷合同一方須向對方償付註銷合同部分總額XX%的補償金。

第九條 如因生產資料、生產設備、生產工藝或市場發生重大變化，乙方須變更產品品種、花色、規格、質量、包裝時，應提前XX天與甲方協商。

第十條本合同所訂一切條款，甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。如一方單獨變更、修改本合同，對方有權拒絕生產或收貨，並要求單獨變更、修改合同一方賠償一切損失。

第十一條甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因，不能履行本合同時，應及時向對方通知不能履行或須延期履行，部分履行合同的理由。在取得有關機構證明後，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，並全部或者部分免予承擔違約責任。

第十二條 本合同在執行中如發生爭議或糾紛，甲、乙雙方應協商解決，解決不了時，雙方可按下列第 種方式處理(未作選擇的，視為選擇1)：

1、提交清遠仲裁委員會〔 仲裁委員會〕仲裁;

2、依法向人民法院起訴。

第十三條 本合同(二手工程機械買賣合同)自雙方簽章之日起生效，到乙方將全部訂貨送齊經甲方驗收無誤，並按本合同規定將貨款結算以後作廢。

第十四條本合同(二手工程機械買賣合同)在執行期間，如有未盡事宜，得由甲乙雙方協商，另訂附則附於本合同之內，所有附則在法律上均與本合同有同等效力。

第十五條 本合同(二手工程機械買賣合同)一式XXX份，由甲、乙雙方各執正本一份、副本XX份。

甲方(公章)：XXXXXXXXX 乙方(公章)：XXXXXXXXX

法定代表人(簽字)：XXXXXXXXX 法定代表人(簽字)：XXXXXXXXX

XXXXXXXXX年XXXX月XXXX日 XXXXXXXXX年XXXX月XXX

買賣合同 篇8

甲方： 公司

法寶代表人： 性別 族別 職務

住址：

身份證號： 聯繫電話：

乙方： 性別 族別

住址：

身份證號： 聯繫電話：

根據《中華人民共和國合同法》的有關規定，為保護合同雙方當事人的合法權益，確保農業種植增產增收，本着公平、公正、誠實信用和互惠互利的原則，甲、乙雙方在平等、自願的基礎上充分協商一致，特訂立本合同。

第一條：甲方向乙方有償提供 種子 公斤(名稱牌號商標生產單位規格 等級計量單位)，每公斤 元(大寫： )，合計 元(大寫： )。

第二條：甲方必須保證出售的以上種子符合國家質量標準和行業標準，具體標準如下：

第三條： 如甲方出售的種子出現問題，雙方一致同意由如是種子質量問題，乙方有權不支付種子款，同時甲方承擔經濟賠償(經濟賠償包括種子款、乙方因種植產生的一切物化成本和每畝 元的經濟效益)和違約責任。

第四條：乙方於 年 月 日所購種子款由甲方墊付，於甲方收購乙方產品時扣除墊付種子款。

第五條：甲方已墊付種子即以播種量為準( 元)作為甲方收購乙方產品的定金。

第六條：乙方用購買的種子在 種植 畝，甲方負責收購乙方所生產的合格產品。

第七條：甲方收購乙方產品保底價 元/公斤，隨行就市，如果市場價格高於保底價，甲方按照市場價格收購，如果市場價格低於保底價，甲方按照保底價執行。

第八條：乙方種植的產品必須達到以下標準：000000000000000000000000000000000000000000000收購保護價 元，

第九條：甲方在接到乙方電話後 日內到乙方所在單位

收購產品(運費由甲方自行承擔、包裝物由 負責)，同時將產品款一次性以現金方式付清，收購時間最遲不超過 年 月 日前，逾期收購，乙方定金不退，不支付購買種子錢款，同時有權將產品出售給他人。

第十條：乙方一是必須按甲方提供的栽培技術要點實施，並主動配合推廣中心技術人員田間指導，否則，後果自負。二是由於不可抗逆的原因達不到上述產品回收質量標準，責任雙方合同終止。

第十一條：違約責任：

1、如乙方違約，定金雙倍返還。

2、如甲方提供種子出現質量問題，按照本合同第三條條款執行。

第十二條：本合同未盡事宜，甲、乙雙方協商一致後可訂立補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。

第十三條：爭議的解決方式：

甲、乙雙方發生爭議後，雙方協商或調解解決，協商不成或一方不同意調解的，可訴訟至0000000人民法院。

第十四條;本合同經雙方簽字後生效。

第十五條：本合同一式四份，甲、乙雙方各一份。

附：甲方有義務提供營業執照、種子許可證、發票等手續。

甲方(蓋章)：

法定代表人(簽名)：

年 月 日

(簽名)： 年 月 乙方 日

買賣合同 篇9

甲方（買方）： 身份證號：

乙方（供方）： 身份證號：

雙方本着保護動物，愛惜、尊重生命的人道主義精神，以誠信、公平、合理之原則，經雙方充分的平等協商，特訂立本合同，雙方共同遵守。

1．甲方本着為上述寵物提供合適之生存環境，愛護寵物之目的，與乙方訂立該買賣協議。

2．甲方承諾購買的寵物交接完畢後，盡飼養人之義務，對被買寵物的生命存續期間的防疫、疾病、生育負有照料之義務，並對被買寵物的非正常滅失、受傷、疾病、死亡負有嚴格的、完全的過錯責任；

3．乙方有義務向甲方告知寵物健康狀況、性格、愛好、生活習慣等情況，為甲方飼養購買的寵物提供必要的諮詢和協助；

4．乙方承諾該合同犬隻為純種薩摩耶犬，並保證該合同犬隻出售之時健康狀況良好，無“犬瘟熱”、“犬細小病毒”。

5．寵物在出售後十五天內出現傳染性疾病“犬瘟熱”、“犬細小病毒”致命傳染病問題，乙方承擔犬隻的全部治療費用或為乙方更換同等價格的寵物或賠償全部購買款。

5．若非寵物健康原因，甲方在購買該寵物後五天內請求退換，應繳納該寵物出售價格50%的違約金。

6．寵物的買賣採取一次性付款，現金結算，款到交接。

7．本合約之解釋權歸甲乙方所有，其他未盡事宜，悉依中華人民共和國相關法律為準。雙方因合約所致之任何爭議，若經協商仍無法達成共識，雙方同意交由甲方或乙方所在地法院裁決。

8.本合同經雙方簽署後生效，本合同一式兩份，具有同等效力，由甲乙（甲方乙方）雙方各執一份為憑

甲方： 乙方：

手機： 手機：

20xx年 4 月

買賣合同 篇10

甲方:

乙方:

因甲方承建了開縣工業園區臨港移民生態園居民拆遷安置區一期市政工程的建設，甲方經考察決定採購乙方所售0#柴油，甲乙雙方本着平等、誠實、信用的原則，經甲、乙雙方協商一致，達成如下條款，以便共同遵守。

一、 乙方必須根據甲方施工現場所有機械實際用油量，隨時提供0#柴油，滿足甲方所有機械正常運轉。

二、 0#柴油價格由甲乙雙方根據開縣市場隨行就市，如有變動，按市場調價通知單執行。如有任何一方故意調價視為違約。

三、 乙方提供的0#柴油必須符合國家標準，保質保量，絕不允許用假、冒、偽、劣產品代替，並提供質檢報告。如柴油不符合國家標準，造成機械故障問題，由乙方承擔所帶來的一切後果。

四、 供貨方式:乙方按甲方供油通知的時間、規格、數量運至工地後，由甲方委託專人(姓名:劉朋)收貨後，在收貨發票上簽字方能有效。

五、 甲方所需0#柴油量必須按時供貨，若乙方不能按時供貨，甲方有權另行聯繫其他供油商供油。

六、 甲方所需的0#柴油，乙方必須如期供油，乙方不得以任何理由推遲供油，否則視為違約並賠償延誤工期的全部損失。

七、 若因乙方提供0#柴油不符合要求，由乙方提供的柴油廠家賠償甲方因此遭受的全部損失。

八、違約責任:如一方違約，由違約方向另一方按工程總額的10%支付違約金。

九、付款方式:在乙方滿足甲方所有要求的情況下，甲方每月定時3次同乙方結賬。(柴油價格按總價下浮2%)。

十、若乙方出現了下列情況之一，由乙方負責解決，一切損失(包括甲方損失)由乙方負責全部賠償，柴油出現質量問題，不能隨時滿足施工現場機械運作，或其他嚴重損害甲方形象和聲譽的行為，乙方若不能處理，由甲方處理，乙方負責賠償全部費用，且甲方有權解除本合同。甲方因上述情況單方解除本協議，將不承擔任何違約責任。

十一、本合同未盡事宜，經甲、乙雙方協商，可另籤補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力，協議無效，由爭議方向合同簽訂地(開縣)人民法院提起訴訟。

十二、本合同從簽字蓋章之日起生效。

十三、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

甲方: 乙方:

聯繫電話: 聯繫電話:

年 月 日