裝飾合同模板集錦9篇

隨着法治精神地不斷髮揚，人們愈發重視合同，我們用到合同的地方越來越多，合同能夠促使雙方正確行使權力，嚴格履行義務。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編精心整理的裝飾合同9篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

裝飾合同 篇1

甲方：_________

乙方：_________

根據中華人民共和國建設部《民用建築工程室內環境污染控制規範》、《住宅室內裝飾裝修管理辦法》和國家質量監督檢疫總局發佈的《室內裝飾裝修材料有害物質限量》十項標準及有關法律法規的規定，甲、乙雙方就綠色環保裝修問題，達成如下協議：中顧法律網南昌律師為您提供免費法律諮詢。

1、乙方保證工程實行環保設計、採用環保材料、進行環保施工、裝修後室內空氣質量達到國家環保標準。

2、可檢測工程(符合本合同4.1及4.2款的要求)驗收後，甲方如果認為有必要對室內空氣質量進行檢測，可以委託下列具有國家資質的檢測機構進行空氣質量檢測，檢測費用由甲方承擔。

國家建築材料檢測中心-室內環境檢測總站

地址：_________

電話：_________

3、室內環境空氣檢測項目為"甲醛"、"苯"、"tvoc"三項，檢測數據以本合同列出的，上述具有國家資質的檢測機構出具的《環境檢測報告》為準。

4、甲方同意在室內空氣進行檢測時，必須符合以下條件，否則檢測結果無效，室內空氣質量不合格的責任由甲方負責。

4.1 檢測須在未搬入傢俱，未配置木地板、櫥櫃等項目的情況下進行;室內所有對環境能產生影響的材料(如板材，塗料等)均須為乙方報價明細上和增減項單上的項目，且為乙方提供。

4.2 如果有非乙方施工項目，或有未與乙方書面約定(指合同或變更單)而進行施工的項目(包括數量增加而未有書面約定的)，檢測結果無效。

4.3 檢測時間應在可檢測工程完工驗收_________天(不算做工程延期)之後進行，在此期間，室內必須每天24小時通風換氣，地漏和下水管須用遮蓋物封閉。

4.4 檢測由乙方專職人員(非施工人員)、檢測中心專業人員、客户三方同時在場的情況下進行，唯此情況下進行的檢測視為有效。

4.5 符合本合同列出的，具有國家資質檢測機構所要求的室內、室外空氣條件、温度等其他必要條件。

5、由於裝修引起室內空氣不合格的主要原因是使用了環保不合格的材料，因此如果室內空氣經檢驗不合格，則首先要在使用材料上尋找原因。甲、乙雙方首先共同查找在檢工程中的材料，如果發現有本合同4.1及4.2條款的情況或行為，室內空氣質量不合格的責任由甲方負責。如沒有發現本合同4.1及4.2條款的情況或行為，裝飾所用材料全部為乙方承諾使用並提供的材料，責任由乙方負責。

6、室內空氣質量不合格的原因除裝修污染外，還有建築主體、傢俱等污染，對裝飾裝修以外的污染，乙方不承擔任何責任。

7、由於乙方原因導致室內空氣不合格，乙方按下列步驟解決：

7.1 進行綜合治理，治理期限為一個月，治理造成的延期交付視同工程延期，乙方每日按合同造價的3‰承擔違約金。檢測機構出具檢測報告之前的時間(以檢測報告上標明的出具時間為準)，不算做工程延期。

7.2 治理結束後，經檢測室內空氣仍不達標的，乙方為甲方辦理退單，並退還甲方已交全部施工款。

7.3 乙方退還甲方已交全部施工款後，本合同自動終止，乙方不再負有其他責任。

8、由於室內空氣中有害物質含量會因揮發越來越少，因此空氣質量不存在保質期。

9、本合同必須與施工合同同時簽定方可有效。乙方擁有對本合同的最終解釋權。

10、本合同一式兩份，甲方、乙方各執一份。

甲方(簽字)：_________ 乙方(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________

裝飾合同 篇2

本合同雙方當事人：

發包方(以下簡稱甲方)：

姓名(名稱)： 工程代表姓名;

住所;

工作單位：

聯繫電話：

承包方(以下簡稱乙方)：

名稱：

聯繫電話:

工程負責人：

根據《中華人民共和國經濟合同法》及其它有關法律、法規之規定、結合家庭裝飾的特點，甲、乙雙方在平等自願、協商一致的基礎上就乙方承包甲方發包的家庭裝飾工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：

第一條、 工程概況：

1.1工程地點

2.1.2工程內容(見預算)

1.3工程承包方式:方包工甲方負責全部供料的三種方式：

1.4工程期限天

第二條、甲方工作

2.1開工前5天，為乙方入場施工創造條件。包括：物業部辦理開工手續及繳納相關費用，以不影響施工。

2.2負責提供水源、電源為乙方使用。

2.3負責協調鄰居關係。

2.4如確需拆改原建築物結構(包括樑、柱、板、牆等)或設備管線，負責到有關部門辦理相應手續。

2.5施工期間甲方仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場的保衞及消防等項工作。

2.6負責工程質量和進度的監督及竣工驗收。

第三條、乙方工作

3.1施工中嚴格執行有關工程安全操作規範、防火規定、施工規範及質量標準，按期保質完成工程，

3.2嚴格執行本市有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境。

3.3負責保護好被裝飾居室室內的傢俱和陳設。

第四條、工程變更

工程項目及做法如需變更，雙方必須協商一致，同時調整相關費用。

第五條、工程工期

5.1因甲方未按約定完成其應負責的工作影響工期的，工期順延。因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。

5.2因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期，工期順延。因乙方原因造成工程質量存在的問題的返工費用由乙方承擔，工期順延。

第六條、工程驗收和保修

6.1工程竣工後，乙方應通知甲方驗收。甲方應自接到驗收通知後兩天內組織驗收，填寫工程驗收單。在工程款結清後，辦理移交手續。

6.2本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修一年。雙方應在驗收合格簽字後，即填寫工程保修單。

第七條、工程價款結算按下款約定程序：

7.1雙方商定，本工程的預算價款暫定為人民幣(大寫)(詳見預算書)

7.2本合同生效後，甲方按下表直接向乙方支付工程款項：

第一次 支付金額佔總金額的 支付金額：￥ (大寫：) 開工前三日

第二次 支付金額佔總金額的 支付金額：￥ (大寫：) 工程日期過半

第三次 支付金額佔總金額的 支付金額：￥ (大寫：) 線灰工程入場

第四次 支付金額佔總金額的10% 支付金額：￥ (大寫：) 驗收合格後

注：本表金額單位為人民幣元

7.3工程驗收合格後，乙方應向甲方提出工程結算，並將有關資料送交甲方。甲方接到資料後三日內如未異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單並簽字。甲方應在簽字後支付第四次工程餘款，以結清工程全部款項。

第八條、違約負責

8.1凡因本合同雙方當事人中的一方不履行合同或違反國家法律法規及本市有關政策，受到罰款或給對方造成損失的，均由責任方承擔，並賠償給對造成的損失。

8.2因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，並由責任方賠償對方相應的損失。

第九條、幾項具體規定。

9.1應裝飾居室而產生的垃圾，由乙方負責運出施工現場，甲方負責支付清運費用(此費用在工程價款內)

9.2施工期間，甲方將門裝修鑰匙交給乙方的負責保管。工程竣工驗收後，甲方負責持主人鑰匙開鎖，交付驗收。

第十條、其它約定條款

第十一條、附則

11.1本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)後生效。

11.2本合同簽訂後不得轉包。

11.3甲乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。

甲方： 乙方：

姓名： 姓名：

(蓋章) (蓋章)

年 月 日 年 月 日

裝飾合同 篇3

答辯人：

身份證號碼：

地址：

被答辯人：

身份證號碼：

地址：

答辯人就被答辯人提起的提供勞務者受害責任糾紛一案，具體答辯如下：

一、被告黃餘明應當承擔賠償責任

《最高人民法院關於審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十一條規定：僱員在從事僱傭活動中遭受人身損害，僱主應當承擔賠償責任。被答辯人在被告黃餘明承包的工程中幹活，被答辯人與被告黃餘明形成僱傭關係。對於被答辯人在從事僱傭活動中遭受的人身損害，被告黃餘明作為僱主，存在選任不當、疏於監督管理的過錯，應當承擔賠償責任。

二、被答辯人自身存在一定過錯

作為僱員的被答辯人，在從事僱傭活動中因自身沒有盡到安全注意義務致使自己從三樓摔下受傷，自己有一定的過錯，應減輕被告黃餘明的賠償責任。

三、答辯人不應承擔賠償責任。

《最高人民法院關於審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十條規定：承攬人在完成工作過程中對第三人造成損害或者造成自身損害的，定作人不承擔賠償責任。但定作人對定作、指示或者選任有過失的，應當承擔相應的賠償責任。

被告黃餘明以包乾價的形式承包了答辯人位於大鵬山莊東六巷三號的房屋裝修工程後，被告黃餘明再口頭僱傭被答辯人進行房屋裝修工作。因此，答辯人與被告黃餘明是承攬合同關係，被告黃餘明與被答辯人是僱傭關係，答辯人與被答辯人之間不存在直接的僱傭關係。

被告黃餘明雖然沒有在勞動部門申請從業資質，沒有提供相應的資質證書，但被告黃餘明已經從事室內裝修的'承包事務多年，亦曾承包過類似工程而具備相當施工經驗，因此，答辯人有理由認為被告黃餘明是具有從事室內裝修資質的，答辯人在承包人員的選任上已盡到合理的注意義務。

根據上述法律規定，答辯人屬於承攬合同關係中的定作人，而且盡到選任的注意義務，不應承擔賠償責任。

四、答辯人作為定作人，假如在從事房屋裝修人員的選任上存在過失，也只是應承擔相應的賠償責任，而不應與被告黃餘明共同承擔連帶責任

1、《最高人民法院關於審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十一條第二款“僱員在從事僱用活動中因安全生產事故遭受人身損害的，發包人、分包人知道或者應當知道接受發包或者分包業務的僱主沒有相應資質或者安全生產條件的，應當與僱主承擔連帶賠償責任。”但是答辯人將房屋裝修的勞務部分承包給被告黃餘明，兩者之間應定性為承攬合同關係，而非建設工程合同關係，我國法律目前沒有明確的規定把一般的家庭裝修納入建設工程合同的調整對象，因此本案不適用該條法規的連帶責任。

2、雖然在《住宅室內裝飾裝修管理辦法》第二十二條“承接住宅室內裝飾裝修工程的裝飾裝修企業，必須經建設行政主管部門資質審查，取得相應的建築業企業資質證書，並在其資質等級許可的範圍內承攬工程”的規定，但該《辦法》是20xx年5月1日實施的，在20xx年11月1日國務院頒佈的《國務院關於取消第一批行政審批項目的決定》（國發[20xx]24號）第三十三項、第五十六項的規定，已經分別取消了對建築裝飾資質及室內裝飾行業企業資質的審查。

3、現今並沒有相關法律法規規定個人承攬一般的家庭裝飾裝修的勞務業務需要資質，也沒有明令禁止個人不能承攬家庭裝飾裝修的勞務業務。答辯人的房屋裝修屬於規模較小且投資費用較少的家庭裝修，不需要裝飾裝修資質。

4、本案中，法院應當充分考慮答辯人是否具有一定的選任過失，即便過失成立，法院也應當按照選任過失的大小，將應當承擔的賠償責任按比例從被答辯人應獲得的賠償中劃分出來，而不能籠統的與被告黃餘明一起承擔連帶責任。

此致

深圳市龍崗區人民法院

答辯人：

20xx年11月18日

裝飾合同 篇4

發包人(甲方)： 電話：

身份證號：

承包人(乙方)： 電話

身份證號：

依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就發包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議： 第一部分 工程概況

第1條、工程地點：長沙市井灣子金領家族二期2棟二單元1137房

第2條、工程內容及做法(1)櫥衞吊頂製作;(2)客廳電視背景、過道吊頂製作;(3)鞋櫃、主卧衣櫃、書房書櫃(4)套內所有窗套、門套的製作;(5)衞生間、廚房、南北陽台瓷磚的沾帖;(6)室內門、門鎖等的安裝;

(7)室內水、電、燈等強弱電的布控、安裝;(8)室內榻榻米、地板的鋪設與安裝;(9)室內牆面、傢俱、窗門套塗料、油漆粉刷(含牆面底漆);(10)其他相關業務。

第3條、工程承包方式：雙方商定採取以下承包方式：(1)承包人包工、大部分包料(瓷磚、板材、電線、水管、扣板等主料;水泥、木料黃沙等部分輔料)，發包人提供部分材料(家電、潔具等);(2)承包人要求發包人提供的材料數量應符合實際施工的要求，與工程實際使用量的誤差應在+ -5%以內。因超出此誤差範圍而導致發包人多次購買、材料浪費、延誤工期、影響質量等責任由承包人承擔相關費用。(3)由承包人提供的材料必須符合國家標準，有質量檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等。禁止使用國家明令淘汰的建築裝飾裝修材料和設備。如因承包人提供了不合格材料而引起的工程質量問題，由承包人承擔責任，且不受工程質量保修期限的限制。

第4條、工程期限 天;開工日期_______年_______月_______日;竣工日期_______年_______月_____日。

第5條、合同價款：本合同工程總費為(大寫)：_____________元(詳見附件1：家庭居室裝修工程報價單)。 第三部分 施工圖紙

第7條、發包人不委託承包人設計施工圖紙，圖紙由甲方自行提供，一式二份，發包人、承包人各一份。 第四部分 發包人義務

第9條、提供施工期間的水源、電源;

第10條、不拆動室內承重結構，如需拆改原建築的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續; 第五部分 承包人義務。

第11條、施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定、施工規範及質量標準，按期保質完成工程;

第12條、嚴格執行有關施工現場管理的規定;

第13條、保護好發包人提供的材料、家電的安全，並保證原居室室內上、下水管道的暢通;

第14條、保證施工現場的整潔，工程完工後負責清掃施工現暢?

第六部分 工程變更。

第16條、工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期(費用不再另行增加)。

第七部分 材料的提供。

第17條、由發包人提供的材料、設備，發包人應在材料運到施工現場前通知承包人，雙方共同驗收並辦理交接手續;

第18條、由承包人提供的材料、設備(承包人提供裝飾裝修材料明細表)，承包人應在材料運到施工現場前通知發包人，並接受發包人檢驗。

第八部分 工期延誤。

第19條、對以下原因造成竣工日期延誤，經發包人確認，工期相應順延：(1)工程量變化和設計變更;(2)不可抗力;(3)發包人同意工期順延的其他情況。

第20條、發包人未按期支付工程款，合同工期相應順延。

第21條、因承包人責任不能按期開工或中途停工而影響工期的，工期不順延;因承包人原因造成工程質量存在問題的，返工費用由承包人承擔，工期不順延。

第九部分 質量標準。

第22條、施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由發包人指定、擁有質量認證資質的有關部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由承包人承擔.

第十部分 工程驗收和保修

第23條、在正常使用條件下，本工程保修期為24個月，保修期自住宅室內裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。驗收合格簽字後，填寫工程保修單。有防水要求的廚房、衞生間和外牆面的防滲漏工程，保修期為60個月。

第24條、在正常使用條件下，工程應在一定時期內保證合格的質量標準，不應出現嚴重、大面積和多處質量問題。如在保修期內出現超過2次(處)嚴重質量問題的，承包人除提供保修之外，另須根據實際情況賠償發包人由於此質量問題造成的相關損失，並向發包人支付工程質量違約賠償，金額為發生嚴重質量問題的工程的造價150%。嚴重工程質量問題是指在正常使用調試下： a 防水工程出現2處以上滲漏;b 煤氣、給排水改動工程出現斷裂、漏水、漏氣(材料質量問題除外); c牆面、吊頂等塗料工程出現10cm2以上的塗料表層脱落; d吊頂、五金件、燈具等吊裝、安裝工程出現斷裂、脱落(材料質量問題除外); e 牆磚超過2處(塊)以上鬆動、脱落; f 地磚、地板工程出現2處(塊)以上顯著隆起、凹陷、移位，或鬆動、脱落(材料質量問題除外); g 木工工程出現開裂、脱膠(榫)、鬆動、變形(材料質量問題除外)。

第十一部分 工程款支付方式

第25條、雙方約定按以下方式支付工程款：合同生效後，發包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款：支付次數 工程進度 支付金額 備 注;第一次 工人進場後第1周內預付 元材料費，第二次 工程竣工交付使用當日付 元;第三次 交付正常使用後10天內付 元;條件：無質量問題工程進度定義：1 基礎工程基本完成，木、泥工基本到位，並正常開展工作; 2水電鋪設完備、吊頂基本完成、門套、櫥櫃基本過半; 3工程全部完工，並交付。

第26條、工程驗收合格後，承包人應向發包人提出工程結算，並將有關資料送交發包人。發包人接到資料後10日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單並簽字。

第十二部分 違約責任

第條、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，並賠償給對方造成的經濟損失。

第27條、因一方原因，造成合同無法繼續履行時，終止方應提前5天通知另一方，辦理合同終止手續，並由責任方賠償對方相應的經濟損失。

第28條、由於承包人原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，承包人負責修理，工期不予順延。

第29條、由於承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向發包人支付違約金200元或工程價款的1%(兩數取高)。 第十三部分 合同爭議的解決方式

第30條、本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決;協商或調解不成的，依法向人民法院提起訴訟。

第十四部分 幾項具體規定。

第31條、施工期間，發包人將外屋鑰匙_______把，交給承包人保管。

第32條、施工期間，承包人應嚴格管理施工現場，妥善保護原有的住宅結構與設備。未經施工文件和本合同確認，不得對原有的建築結構或設備進行拆除、改動，由此造成的一切後果，由承包人負責，並不受工程保修期的限制。

第33條、施工期間，承包人應儘量確保工程不對鄰里、社區和公眾利益產生影響。承包人應對工程噪音、污水、廢料、異味、光污染、高空墜落物等有害因素有足夠的預計和有效的管理。由於承包人管理不善，違規操作而造成的一切後果，由承包人負責。

第十五部分 其他約定事項：

第34條 承包人不從發包人利益出發，惡意浪費、偷竊、偷換髮包人提供的相關材料等行為發生時，一經發現，發包人有權要求承包人按照實際損失量的300%給予賠償。結算工程量即實際耗材數量應該在長沙市規定的定額數的正負5%以內，超出部分同樣適用本條款。

第十六部分 附則

第35條、本合同經雙方簽字(蓋章)後生效，以最後一位簽字為準，合同履行完畢後終止。

第36條、本合同一式2份，雙方各執1份。

第37條、合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力

甲方(簽字) 乙方：(簽字)

年 月 日

裝飾合同 篇5

發包方（以下簡稱甲方）：_________

委託代理人（姓名）：_________單位：_________

住所地址：_________

聯繫電話：_________手機號：_________

承包方（以下簡稱乙方）：_________

單位名稱：_________資質等級：_________

營業執照號：_________

註冊地址：_________

法定代理人：_________聯繫電話：_________

委託代表人：_________聯繫電話：_________

本工程設計人：_________聯繫電話：_________

施工隊負責人：_________聯繫電話：_________依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，結合本市實際，甲、乙雙方經協商一致，就乙方承包甲方的住宅室內裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協議：

第一條工程概況

1、工程地點：_________

2、施工項目及要求：（見附表一：裝飾裝修工程施工項目確認表、附表二：住宅室內裝飾裝修工程內容和做法一覽表）

3、工程承包方式，雙方商定採取下列第種承包方式：

（1）乙方包工、包全部材料（見附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細表）；

（2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料（見附表四：甲方提供裝飾裝修材料明細表，附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細表）：

（3）乙方包工、甲方包全部材料（見附表四：甲方提供裝飾裝修材料明細表）。

4、工程期限_________天；開工日期_________年_________月_________日；竣工日期_________年_________月_________日；

5、合同價款：本合同工程造價為（人民幣）_________元，金額大寫：_________元（詳見附表三：住宅室內裝飾裝修工程報價單）

第二條工程監理

若本工程實行工程監理，甲方與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，並將監理工程師的姓名、單位、聯繫方式及監理工程師的職責等通知乙方。

第三條施工圖紙

雙方商定施工圖紙採取下列第_________種方式提供：

1、甲方自行設計並提供施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、裝飾主管部門各執一份（見附表六：住宅室內裝飾裝修工程設計圖紙）；

2、甲方委託乙方設計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、裝飾主管部門各執一份（見附表六：住宅室內裝飾裝修工程設計圖紙），設計費元由甲方支付（此費用不在工程價款內）。

第四條甲方工作

1、開工前_________天，為乙方入場施工創造條件，包括：搬清室內傢俱、陳設或將室內不易搬動的傢俱、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則；

2、提供施工期間的水源、電源；

3、負責協調施工隊與鄰里之間的關係；

4、如需拆改原建築的結構或設備管線，甲方負責到有關部門辦理相應的審批手續；

5、施工期間甲方仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場的保衞及消防等項工作；

6、參與工程質量和施工進度的監督，按本合同第七條、第十條約定負責材料及工程竣工驗收。

第五條乙方工作

1、施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定、施工規範及質量標準，按期保質完成工程；

2、嚴格執行本市有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境；

3、保護好原居室室內的傢俱和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通；

4、保證施工現場的整潔，工程完工後負責清掃施工現場，交付前應打掃衞生一次。

第六條工程變更

工程項目或施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期（見附表七：裝飾裝修工程變更單）。

第七條材料供應

1、按合同約定由甲方提供的材料、設備（見附表四：甲方提供裝飾裝修材料明細表），甲方應在材料到施工現場前通知乙方，雙方共同驗收並辦理交接手續；

2、按合同約定由乙方提供的材料、設備（見附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細表），乙方應在材料到施工現場前通知甲方，雙方共同驗收。

第八條工期延誤

1、對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：

（1）工程量變化或設計變更；

（2）不可抗力；

（3）甲方同意工期順延的其他情況。

2、因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延：因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。

3、甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。

4、因乙方責任不能按期完工，工期不順延，因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。

第九條質量標準

雙方約定本工程質量按下列標準執行：

1、《XX市住宅裝飾裝修驗收標準》。（見附件十一）

2、雙方商定條款：施工過程中雙方對工程質量發生爭議，申請由_________部門對工程質量予以鑑定，經鑑定工程質量不符合合同約定的標準，鑑定過程支出的相關費用由乙方負責，經鑑定工程質量符合約定的標準，鑑定過程支出的相關費用由甲方負責。

第十條工程驗收和保修

1、雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：_________，乙方應提前二天通知甲方驗收，階段驗收合格後應填寫工程驗收單（見附表八：工程驗收單）；

2、工程竣工後，乙方應通知甲方驗收，甲方應自接到驗收通知後兩天內組織驗收，填寫工程驗收單。在工程款結清後，辦理移手續（見附表九：工程結算單）

3、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為二年，有防水要求的廚房，衞生間等保修期為5年。驗收合格簽字後，填寫工程保修（見附表十：工程保修單）。

第十一條工程款支付方式

1、雙方約定按下列第_________種方式支付工程款：

（1）此合同簽訂地為：本市_________住宅裝飾裝修市場，工程款分兩次支付：第一次開工前三日，甲方向乙方支付合同總金額的60%，即_________元；第二次於工程進度過半，將剩餘工程款的40%，即_________元，由市場的有關管理部門負責代收。（注：此種工程款支付方式僅限於在市場內簽訂的合同使用，合同需經市場有關管理部門認證）

（2）合同生效後，甲方按下表中的約定直接向乙方支付工程款：

┌─────┬───────┬────────┐

│支付次數│支付時間│支付金額（元）│

├─────┼───────┼────────┤

│第一次│開工前三日││

├─────┼───────┼────────┤

│第二次│工程進度過半││

├─────┼───────┼────────┤

│第三次│雙方驗收合格││

└─────┴───────┴────────┘

（3）其它支付方式：_________

2、工程驗收合格後，乙方應向甲方提出工程結算，並將有關資料送交甲方。甲方接到資料後_________日後如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單（見附表九：工程結算單）並簽字，甲方應在簽字時間向乙方結清工程尾款。

3、工程款全部結清後，乙方應向甲方開具正式統一發票。

第十二條違約責任

1、合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成經濟損失均由責任方承擔責任，並賠償對方因此造成的經濟損失；

2、未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負責；

3、因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，並由責任方賠償對方相應的經濟損失；

4、甲方未按期支付第二（三）次工程款的，每延誤一天向對方支付違約金_________元；

5、由於乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，工期不予順延；

6、由於乙方原因致使工程延誤，每延誤一天向對方支付違約金_________元。

第十三條合同爭議的解決方式

雙方發生爭議協商解決不成時，按下列第_________種方式解決：

1、向岳陽仲裁委員會申請仲裁；

2、向_________人民法院起訴。

第十四條几項具體規定

1、因工程施工而產生的垃圾，由乙方負責運出施工現場，並負責將垃圾運到指定的_________地點，甲方負責支付垃圾清運費用（人民幣）_________元（此費用不在工程價款內）；

2、施工期間，甲方將外屋門鑰匙_________把，交給乙方施工隊負責人_________負責保管。工程竣工驗收後，甲方負責提供新鎖_________把，由乙方當場負責安裝交付使用。

3、施工期間，乙方每天的工作時間為：上午_________點_________分至_________點_________分；下午_________點_________分至_________點_________分。

第十五條其它約定條款_________。

第十六條附則

1、本合同經甲、乙雙方簽字（蓋章）後，經房地產管理部門鑑證之日起生效。

2、本合同簽訂後工程不得轉包。

3、凡在本市住宅裝飾裝修市場內簽訂合同的，本合同一式三份，甲、乙雙方及市場有關管理部門各執一份。

4、合同履行完後自動終止。

甲方（簽章）：_________乙方（簽章）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

附表一：裝飾裝修工程施工項目確認表（略）

附表二：住宅室內裝飾

裝修工程內容和做法一覽表（略）

附表三：住宅室內裝飾裝修工程報價表（略）

附表四：甲方提供裝飾裝修材料明細表（略）

附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細表（略）

附表六：住宅室內裝飾裝修工程設計圖紙（略）

附表七：裝飾裝修工程變更單（略）

附表八：工程驗收單（略）

附表九：工程結算單（略）

附表十：工程保修單（略）

附件十一：XX市住宅裝飾裝修驗收標準（略）

説明

1、此合同文本適用本市行政區域內的住宅室內裝飾裝修工程；

2、工程承包方（乙方），應具備工商行政管理部門核發的營業執照，並具有承攬住宅室內裝飾裝修工程的相應資格；

3、甲、乙雙方當事人直接簽訂此合同的，應一式兩份，雙方當事人各執一份；凡在本市住宅裝飾裝修市場內簽訂此合同的，應一式三份（甲、乙雙方及市場有關管理部門各執一份）

裝飾合同 篇6

甲方：

乙方：

乙方（ ）認可與甲方於 年 月 日簽訂的《精裝修成品房裝修材料確認書》，對其中的材料設備和裝飾內容再次確認無誤，並達成如下協議：

1、甲方為滿足乙方對住宅裝飾的個性化要求，同意乙方與 裝飾公司協商，對原有裝飾設計進行個性化修改。乙方提出的所有裝飾修改內容，不構成對雙方已簽訂的《精裝修成品房裝修材料確認書》的否定。

2、乙方可以提出工作、工序和材料設備的變更，所產生的費用由乙方與裝飾公司協商，單獨結算；所產生的質量和保修責任，由乙方和裝飾公司協商並訂立相關合同。該合同約定的質量標準不得低於杭州市房地產管理局發佈的《杭州市住宅裝飾裝修工程施工質量行業規範》，甲方對因此而引起的質量異議與質量問題不負任何責任。

3、因乙方對裝飾內容的修改而造成的工期延誤，致使住宅裝修工程未能如期交付的，甲方可以延長交房日期；乙方負有不得影響整幢大樓和小區如期交付的義務，如因乙方的修改方案而影響其它業主正常使用住宅的，乙方應當排除障礙或恢復原狀，如造成損失的，應當負賠償責任；甲方保留追究乙方相關責任的權利。

4、乙方所有相關的個性化裝飾修改，必須符合建設部頒發的《住宅室內裝飾裝修管理辦法》的相關規定，並不得擅自更改以下部位：

1、住宅的外窗；

2、住宅外牆，以及有關影響建築立面的任何修改；

3、室內所有垂直管道及排風豎井；

4、住宅的進户門；

5、影響建築安全性的承重結構；

6、陽台的扶手欄杆；

7、移動更改或者擴大廚房衞生間的位置及面積；

8、未經設計認可的，在樓板上增加的非輕質牆體或隔斷；

雙方已經認真閲讀以上內容並經確認無異議，雙方簽字（或）蓋章後生效。本協議將作為乙方與甲方簽訂的《商品房購房合同》的補充，並與購房合同具有同等的法律效力。

甲方簽字：（蓋章處）

年 月 日

乙方簽字：

年 月 日

裝飾合同 篇7

_____公司（以下簡稱甲方）為統一和提高___________________________（以下簡稱乙方）的店面和產品形象。為乙方營造更好的銷售環境，經雙方協商，本着自願、平等、互惠、互利的原則，達成如下協議：

自協議簽定之日，甲方負責為乙方提供店面整體設計及裝修。裝修內容包括：

門頭廣告牌的設計、製作、安裝；

產品形象牆的設計、製作、安裝；

產品展示架的設計、製作、安裝；

店內主體色調的制定、粉刷；

店內棚頂弔旗的設計、製作、安裝；

甲方免費為乙方提供樣板一套、安裝工作服四套及各種證書和產品説明。

自協議簽訂之日起，乙方需向甲方交納裝修保證金人民幣_____________元整。

乙方在協議簽訂之日起一年內不得兼營其它品牌或與甲方有衝突的產品，否則將扣除乙方的裝修保證金。

甲、乙雙方合作滿一年後，乙方能很好的維護甲方的產品形象，並無違約情況，甲方將如數返還乙方的裝修保證金（返款方式以地板兑現）。

本協議一式3份，甲方2份，乙方1份。

本協議修改由雙方協商解決。

本協議自雙方蓋章之日起生效至年月日終止。

推薦合同範本。建築裝飾工程施工合同（甲種本）。辦公樓裝修合同。裝飾裝修合同。廣東省室內裝飾裝修工程施工合同。裝修合同書樣本。裝修施工協議書

甲方：乙方：

辦公地址：辦公地址：

開户銀行：開户銀行：

帳號：帳號：

郵編：郵編：

電話：電話：

傳真：傳真：

代表人（簽字）：代表人（簽字）：

年月日 年月日

裝飾合同 篇8

發包方(以下簡稱甲方)：

承包方(以下簡稱乙方)：

根據《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規，甲、乙雙方在平等、自願的基礎上協商一致，就乙方承包甲方的技工學校實習車間鋁合金窗製作安裝(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：

第一條 工程概況

1.1 工程地點： 聊城市高級技工學校院內

1.2 工程承包方式，雙方商定採取乙方包工、包全部材料的承包方式

1.3 工程期限 14天開工日期 20xx 年 8 月 6 日 竣工日期 20xx 年 8 月 20 日

1.4 合同價款、單價：

鋁合金窗每平方單價為140.00元，總面積約為560平方。本合同工程造價約為(人民幣) 78400.00元金額大寫： 柒萬捌仟肆佰元 。

第二條 甲方工作

向乙方提供施工圖紙，並向乙方進行現場交底，為乙方入場施工創造條件負責提供水源、電源為乙方使用

第三條 乙方工作

委派 為工地代表，負責合同履行，按要求組織施工，保質、保量的按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。嚴格執行施工規範、安全操作規程，安全、環境保護規定。做好施工現場管理。保護好牆面板及窗口包邊，防止破壞。保證施工現場的清潔，做好施工現場保衞、垃圾處理工作。

4.2 工程竣工未移交甲方之前負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

第四條 工程變更

工程項目及做法如需變動，雙方應協商一致，由甲方代表與乙方簽定書面變更單，同時調整相關費用。

第五條 材料供應

按合同約定乙方提供的材料、設備，由監理、建設單位代表、甲方共同驗收;如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用，若已使用，由乙方負責重新更換。

第六條 工期

施工工期為8月20日完工，因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費由乙方承擔，工期不順延。

第七條 質量標準

本工程施工質量為 合格 標準執行;並以施工圖紙尺寸和鋁合金窗製作標準圖集製作。

施工過程中雙方對工程質量發生爭議，應經工程質量監督站檢驗，需費用由乙方承擔。

第八條 工程驗收、工程價款結算及保修

工程竣工後，經建設單位、監理、施工方、乙方共同組織驗收。乙方負責提供有關資料給甲方，甲方。驗收不合格，乙方負責返工。

本工程自驗收合格之日起保修期為壹年。驗收合格後雙方進行實際測量乙方施工的鋁合金窗，並按實際面積為乙方結算。

第九條施工安全生產

1、乙方在施工期內應嚴格遵受《建築安裝工人安全技術規範》和《建築安裝工人安全操作規範》，注意施工安全。

2、由於乙方在施工生產過程中違反有關有關安全操作規程，導致發生安全事故，乙方應承擔由此產生的一切經濟損失。

第十條工程價款支付方式

合同生效後，甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款：

第十一條 違約責任

1、合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規，受到罰款或給對方造成損失均由責任方承擔責任。

2、因一方原因，造成合同無法繼續履行時，應及時通知對方，辦理合同終止協議，並由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。

3、本合同生效後甲乙雙方應嚴格履行合同所規定的各項條款，不得擅自變更或解除合同，否則違約方將支付對方工程價款10%的違約金，並承擔因此造成的經濟損失。

乙方責任:

1、應妥善保護甲方施工的牆面板及彩板包邊，如有損壞，應照價賠償。 未經甲方同意，乙方擅自改造圖集製作尺寸參數，由此發生的損失由乙方負責並承擔損失。

2、由於乙方原因，工程質量達不到約定的質量標準，乙方負責返工，工期不得順延。

3、 由於乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向甲方支付違約金 500.0元/每日 。

第十二條 爭議解決方式

雙方發生爭議協商解決不成時，向 當地 裁委員會申請仲裁解決：

第十三條 幾項具體規定

注：邊框與下滑之間應加橡膠墊。

第十五條 附則

15.1本合同經甲、乙雙方代表簽字蓋章後生效。

15.2本合同簽定後工程不得轉包。

15.3甲、乙雙方直接簽定合同的，本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

裝飾合同 篇9

發包方(以下簡稱甲方)：

委託代理人(或甲方代表)： 身份證號碼：

聯繫地址： 聯繫電話：

承包方(以下簡稱乙方)：

營業執照號：

建築業企業資質證書號：

註冊地址(或辦公地址)：

法定代表人或負責人： 聯繫電話：

工程設計人： 聯繫電話：

施工負責人： 聯繫電話：

依照《中華人民共和國合同法》、《住宅室內裝飾裝修管理辦法》及其他有關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自願的基礎上協商一致，達成如下協議：

一、工程概況

(一)工程地點：

(二)工程內容(見附表一和四)

(三)工程承包方式，採取下列第 種方式：

1、乙方包工、包全部材料(見附表三)。

2、乙方包工、包部分材料，甲方提供其餘材料(見附表二和三)。

3、乙方包工、甲方提供全部材料(見附表二)。

(六)工程期限 日。

開工日期： 年 月 日;

竣工日期： 年 月 日。

(七)工程價款(見附表一)：

本合同工程造價為(人民幣) 元;

金額大寫： 。

其中：材料費： 元，人工費： 元，

設計費： 元， 垃圾清運費： 元，

管理費： 元，其他費用: 元。

(八)合同簽訂生效後，若要變更施工內容、材料或實際工程量增減，工程價款按實結算。

(九)乙方提出的工程報價，不得故意漏項、缺項。在甲方未對施工項目進行變更的前提下，竣工結算價的增幅不超過第一條(七)款所約定工程價款的5%，超出5%的部分，由乙方承擔。

二、工程設計

(一)見重慶市住宅裝飾設計合同，其設計方應提供施工圖紙或作法説明，應付的設計費由甲方另行結算。

(二)設計施工圖紙應符合國家有關設計規範要求，經雙方簽字認可，將會審意見記載於附表四內。

(三)施工圖紙所標示項目與工程報價表所列項目有差異或牴觸時，以工程報價表為準。

三、工程監理

若本工程實行工程監理，由甲方與具備相應資質的監理公司另行簽訂《工程監理合同》，並將監理工程師的姓名、單位、聯繫方式及監理工程師的職責範圍等書面通知乙方。

四、甲方義務

(一)對所裝飾裝修的住房擁有合法的所有權或使用權，或已取得了合法所有權或使用權人的委託，有權對該房屋進行裝飾裝修。

(二)甲方委派代表全權負責合同履行及與乙方接洽，對工程質量、進度進行監督檢查，辦理施工所涉及的各種申請批件及工程驗收、變更登記手續和其它事宜。甲方其他家庭成員對工程的意見均需通過甲方代表與乙方接洽。若需更換甲方代表，甲方應提前三日以書面方式告知乙方。

(三) 施工前，向工程所在地物業管理單位申報登記。

(四)開工日前 天，若非乙方設計，甲方負責督促設計人向乙方提供符合國家有關設計規範要求的施工圖紙或作法説明，並向乙方進行現場交底。

(五)為乙方入場施工創造條件，包括：搬清室內傢俱、陳設，或將室內不易搬動的傢俱、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則。

(六)負責提供水源、電源為乙方施工使用，並承擔其費用。

(七)負責協調裝飾公司與鄰里之間的關係，協助乙方做好現場保衞、消防、垃圾處理等工作。

(八)如確需拆改原建築物結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續，並承擔有關費用。

(九)施工期間甲方仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場的保衞及消防工作。

(十)施工期內，將進户門鑰匙交給乙方代表負責保管。工程竣工驗收合格移交時，甲方啟用正式鑰匙或提供新鎖，當場由乙方安裝後交付甲方。

五、乙方義務

(一)應當具備工商行政管理部門核發的營業執照，和建設行政主管部門頒發的具有建築裝飾裝修工程承包範圍的《建築業企業資質證書》，並不得超越其資質證書許可的範圍承攬工程。

(二)乙方委派代表，全權負責合同履行，按設計要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責處理的各項事宜，其簽訂的文件視為乙方對有關事宜的確認。若需更換乙方代表，乙方應提前三日以書面方式告知甲方。

(三)嚴格執行《住宅裝飾裝修工程施工規範》(GB50327—20xx)，確保工程質量。嚴格執行國家及地方有關防火、安全、環境保護的規定，做好施工現場管理，施工現場應配備乾粉滅火器。

(四)保護好原居室內的傢俱和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通，處理好由於施工帶來的擾民問題及與周圍住户(單位)的關係。

(五)保證施工現場的清潔，做好施工現場保衞、垃圾處理工作。

(六)合理使用甲方提供的水、電等條件和設施，不得浪費。

(七)工程竣工但未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

(八)若因乙方在施工中違反國家法律、法規或物業管理等有關規定而受到罰款和引起的賠償責任，均由乙方承擔。

(九)施工工人及管理人員應持有相關資格證或上崗證，甲方有權查驗。

(十)負責施工人員的管理及施工安全。