水暖安裝勞務合同範本

隨着法律法規不斷完善，人們越發重視合同，合同對我們的約束力越來越不可忽視，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭端。那麼大家知道合同的格式嗎？以下是小編收集整理的水暖安裝勞務合同範本，僅供參考，大家一起來看看吧。

水暖安裝勞務合同1

甲方：（發包方）

乙方：（承包方）

甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，本着相互信任的原則，就甲方的水電工程達成以下協議。

第一條：工程概況

1、工程地點:

2、工程承包方式： a承包人包工包料； b承包人包工部分包料；c承包人包清工。

3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

4、合同價款：本合同工程預算造價人民幣___________元（大寫），若要變更施工內容，變更材料，工程造價按實計算。

第二條：關於材料供給的約定

1、本工程甲方負責供應的材料應為符合要求的合格產品，並應按時供應到現場，乙方應辦理驗收手續，如發生質量問題或規格有差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場後，經乙方驗收，由乙方負責保管，由於保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

2、甲方供應的`裝飾材料均應用於本工程，非經甲方同意不得挪作他用。如乙方違背本規定，應按材料價款雙倍補償給甲方。

3、乙方供應的材料如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用，如已使用對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料是偽劣商品，應按材料價款的雙倍補償給甲方。

第三條：關於工程質量及驗收的約定

1、本工程應嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規範》GB-20xx年，須工程款全部結清，甲、乙雙方簽定《工程保修單》，保修期從竣工驗收簽章之日起算。

3、雙方款項住來均應出具收據。

4、工程結算方式：水路____米，電路____米

5、乙方承包內容：

1、水電開槽、佈線、穿線、埋槽；

2、所有水電施工過程的垃圾現場整理裝袋；

3、水電施工穿牆、打孔、切割；

4、開關插座面板安裝；

5、小五金的安裝；

6、後期燈具的安裝（水晶燈另計）；

7、其他收費項目另計。

第六條：糾紛處理

因工程質量雙方發生爭議時，雙方協商解決，當事人不願意協商、調解解決，或協商、調解不成時，可按本合同約定向人民法院提起訴訟。

第七條：全同的變更和解除

1、合同經雙方簽字生效後，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應約協商一致後，重新簽訂補充協議。合同簽訂施工前，一方要終止全同，應以書面形式提出，並按合同總價款____％支付違約金，並辦理終止合同手續。

2、施工過程中任何一方擔出終止合同，須向另一主以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，解除本合同。

第八條：其它約定

1、因氣候、停電等不可抗力或不可預見因素造成的工期延誤，經雙方確認後可以順延。

2、甲方在入住前可以要求乙方3次來現場配合，其他工種的交叉施工，超過3次部分每次甲方需支付乙方30元/次的勞務費。

3、保修期內由於乙方的施工各配造成的質量問題由乙方免費維修，在接到甲方通知後48小時內必須到達現場，由於甲方使用不當或不可抗力、甲方所購主材產品質量異議或不可遇見原因造成的問題，甲方應按實際發生費用支付乙方維修費用。

第九條：附則

1、本合同經甲、乙雙方簽字（蓋章）後生效，合同履行完畢後終止。

2、本合同簽訂後工程不得轉包。

3、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

4、合同有效期至_______。

5、工程保修期五年，過了保修期乙方來維護甲方應支付相應費用。

甲方________簽字（蓋章）

___年___月___日

乙方________簽字（蓋章）

___年___月___日

水暖安裝勞務合同2

甲方：酒泉xxx製藥有限公司

乙方： 水暖安裝組

根據《中華人民共和國合同法》以及有關法律、法規的規定，結合本暖氣管道安裝施工的特點，經雙方友好協商，就甲方委託乙方承擔暖氣管道安裝事宜，達成如下協議，以資共同遵守。

一、安裝內容：

酒泉xxx製藥有限公司注射劑車間蒸汽、循環水暖氣（水暖）管道的安裝。

二、工程概況：

工程地址：酒泉南工業園區xxx製藥有限公司注射劑車間。

委託方式：甲方供料，乙方包工。

開竣工日期： 年 月 日開工至 年月 日竣工。

三、工程價款：安裝總價款按總安裝材料費的 %提取，本工程材料總價為 元（詳見材料清單），安裝工程總價款為 元。本工程材料總價待工程完工後，甲、乙雙方共同按材料購置清單和車間實際用材料核算，損耗3%。

四、承包款結算方法：

從乙方開始進場施工之日起10日內支付安裝款 ，以後每月10日前支付安裝款工程完工經甲方驗收合格後支付至總安裝價款的 %，剩餘 %在xx年冬季採暖開始10日內所有工程無漏水、漏氣現象甲方一次性付清。

五、雙方的權力和義務：

1、甲方在乙方施工前，將匹配的水、電源接到安裝位置。

2．甲方在乙方施工前，負責清除施工現場的障礙物，使現場具備施工條件。

3、甲方必需按時按量供應材料，不得因材料不到位而擔誤乙方工期。甲方所供材料、設備、產品質量由甲方自負。

4．乙方施工期間應遵守消防、環保、保安、物業等有關部門的規定。

5、乙方必須按圖紙設計和甲方指派的技術人員的要求進行安全施工。按時完成甲方安排的施工進度計劃。

6、 乙方必須保證安全施工，杜絕重大傷亡事故，避免輕傷事故發生，如果發生人員安全意外事故，一切責任由乙方負責，甲方不承擔一切責任。

7、 乙方在施工中不準發生浪費和偷工減料現象，必須保證施工質量。

8、所有管道施工中應視操作和檢修方便的原則確定，施

工中做好防鏽處理。

9、乙方必須保證甲方購買材料的正確使用不得私自更換。

六、工期延誤：

1、由於乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

2、如因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內容而延誤工期的，工期相應順延，所增加人工費用由甲方承擔。

3、如因甲方提供材料不及時或所供材料出現質量問題而造成返工或延誤工期，工期相應順延，所增加費用由甲方承擔。

七、工程驗收：安裝工程竣工後，乙方以書面形式通知甲方驗收，甲方應在收到驗收申請5日內進行組織驗收，超過10日視為工程驗收合格。

八、本合同一經簽定，雙方必須共同遵守，如單方違約給另一方造成損失的，由違約方承擔經濟賠償責任。

九、 本合同一式兩份，甲乙雙方各一份，自雙方簽字之日起生效。

甲方： 乙方：

法定代表人： 身份證號：

日期： 日期：

水暖安裝勞務合同3

發包方：（以下簡稱甲方）__________

承包方：（以下簡稱乙方）__________

甲、乙雙方，依據《中華人民共和國合同法》有關條款，就百盛香墅6號樓工程水暖安裝工程事宜，經雙方友好協商，協議如下，並嚴格執行：

一、工程名稱：百盛香墅6號樓水暖安裝。

二、工程地點：xx小學東路南

三、工期：

四、驗收日期：

五、驗收標準：按設計圖紙和建築水暖安裝驗收規範驗收。

六、承包方式：由乙方包工、包料、包自用工具，包安全及防護用品等整體方式承包。

七、合同造價及付款

本工程承包價格以市場價為準，按建築面積計算，工程竣工驗收合格後壹個月內以房頂款給乙方。

八、甲、乙雙方義務和責任：

（一）甲方義務和責任：

1、根據合同規定，按時結算。

2、甲方在按期履行驗收義務，在施工期間，甲方發現有任何異議，可要求乙方馬上整改。

3、幫助乙方與其他施工單位進行溝通協調。

（二）乙方義務和責任：

1、乙方應嚴格根據甲方確認的圖紙和施工方案進行施工，施工過程中如需對圖紙進行修改，應徵得甲方書面確認，並確保工程質量，否則，由此給甲方造成的損失由乙方負責；

2、年月日—月日施工期間乙方派相關工作人員負責甲方施工維護，以確保施工期間工作順利進行；

3、乙方應確保在其施工人員及工作人員不得與施工場地內任何第三方發生爭執。若因與第三方發生爭議所引起的一切後果由乙方自行承擔。

4、乙方必須嚴格依照甲方確認的設計圖紙和方案製作並安裝，確保工程質量。

5、未經甲方同意及有關部門批准，施工中不得隨意拆改原建築物結構及各種設備管線。

九、違約條款

1、乙方必須嚴格依照甲方確認的設計圖紙和方案製作並安裝，確保工程質量和進度。如發生質量問題或由於乙方的責任使甲方不能在年月日—月日正常使用，乙方償付甲方合同總額的10%做為違約金。

2、甲、乙雙方不得藉故拖欠各種應付款項。

3、甲方如在乙方製作中途對設計方案有較大變更，雙方應簽定書面變更協議，甲方應承擔乙方由此增加的全部費用。

十、本合同內容的修改或變更均應甲、乙雙方共同書面認可；由本合同所產生的任何權利或義務未經許可不得轉讓。雙方任何一方未按合同執行，對方有權終止合同，由此造成的損失，由違約方賠付。

十一、雙方均有就本合同對外保密的責任。

十二、本合同自雙方代表簽字蓋章之日起生效，至履行完畢之日自動作廢。本合同一式貳份，甲、乙雙方各執壹份。具有同等法律效力。

十三、甲、乙雙方對合同產生之任何爭議，雙方友好協商，協商不成雙方均有權申請人民法院判決。

十四、施工圖紙為本合同的附件，具有同等的法律效力。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日