當前位置:文書都 >

事務文書 >買賣合同 >

【精品】買賣合同模板彙編七篇

【精品】買賣合同模板彙編七篇

現今很多公民的維權意識在不斷增強,合同出現的次數越來越多,正常情況下,簽訂合同必須經過規定的方式。相信大家又在為寫合同犯愁了吧,下面是小編整理的買賣合同7篇,歡迎大家分享。

【精品】買賣合同模板彙編七篇

買賣合同 篇1

甲方:

乙方:

根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定,依照平等互利的原則,為明確甲乙雙方的權利和義務,經雙方協商一致,訂立本合同。

第一條 砂石料概況

1、砂石料名稱 :辰溪中砂、細砂、麻陽本地碎石

2、砂石料規格 :碎石粒徑10-30mm

3、砂石料產地 :中砂、細砂產地:辰溪縣大路口;碎石產地:麻陽縣錦和鎮;白巖坪石廠

第二條 砂石料數量 砂石料數量:應以雙方現場實測再根據協商確定數量,並明確數量單位。

第三條 合同價款

1、砂石料單價:

碎石:

辰溪中砂

辰溪細砂

第四條 付款

1.付款方式:第一次運足500立方米後做為保證金,第二次運後,分批付款,保證金在本工程驗收合格後15天內付清。

2.付款時間:每次付款在確認每次運足規定數量的材料後3天內。

第五條 砂石料質量(技術)標準

1.質量標準為: 砂的粗細程度和砂的顆粒級別應符合設計和施工規範的要求,砂的含泥量及有害雜質(雲母、輕物質、有機物等)的含量必須在規範允許的範圍內;碎石的最大粒徑及顆粒級配應符合要求,強度及堅固性、含泥量及有害雜質的含量應控制在規範允許的範圍內 。

2.主要技術指標為: 碎石粒徑10-30mm

第六條 砂石料交付和運輸

1.砂石料交付方式及地點:乙方運到甲方指定地點(麻陽縣人民醫院綜合樓工程砂石料場)。

2.砂石料交付時間(期間)為:乙方必須隨時按甲方要求的時間送貨

第七條 砂石料驗收

1. 驗收標準《建築用砂》(GB/T14684-20xx) 《建築用卵石、碎石》(GB/T14685-20xx) 。

2.驗收方式為: 砂石料場現場觀測 。

3.驗收時間為: 收料當時進行驗收 。

4.提出質量異議的期間為驗收完畢之日起 三 日內,如果超過該期間沒有提出質量異議,視為砂石料驗收合格。

第八條 雙方義務

1.甲方的義務

①按合同約定付款時間支付砂石料價款。

②按合同約定時間、地點接收砂石料,並及時進行驗收。

③ 安排專門人員接收、驗收砂石料。接收時,該專門人員負責安排運輸車輛進場和卸料;進行驗收後,給運料司機開具相應簽收證明或收據,不得不開和延開,並且是一車一單制。

2.乙方的義務

①按合同約定的數量、質量或技術標準交付砂石料。

②按合同約定的時間(期間)交付(供應)砂石料。

③按合同約定運輸方式將砂石料運至交付地點並承擔運輸費用。

④確保足夠的供料能力。

⑤在運輸過程中,可自行確定運輸路線和批次,但必須保證甲方的施工需要,不得因供料不及時造成甲方施工工期的延誤。 ⑥在甲方提出質量異議之日起二日內按甲方要求承擔砂石料的更換或退貨義務。

第九條 違約責任

1.乙方未按合同約定的數量、質量或技術標準交付砂石料,賠償因此給甲方造成的損失;若在甲方要求的期限內仍不能達到合同約定的標準,甲方有權解除本合同。

2.乙方未能按照合同約定的供應量滿足甲方施工需要或未按照合同約定的時間進行供料,延誤甲方工期或影響施工的,承擔因此給甲方造成的經濟損失。

3.乙方未按合同約定將砂石料運至交付地點,視為未交付,乙方應賠償甲方因此造成的損失。

第十條 當違約金不足以彌補守約方的損失時,違約方還應承擔守約方受到的損失。

第十一條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

第十二條 本合同一式 份,雙方各執 份。

第十三條 本合同未盡事宜,雙方另行協商。

以下無合同正文。

甲方: (簽字) 乙方: (簽字)

電 話: 電 話:

年 月 日 年 月 日

買賣合同 篇2

出賣人(以下簡稱甲方):

買受人(以下簡稱乙方):

茲為貨物買賣,經雙方同意議定條件如下:

第一條乙方向甲方訂購貨物,合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物件,甲方應於____日內交付乙方。

第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應於____日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。

因此致乙方受到損害時,乙方可請求賠償,甲方決無異議。

第三條如因天災事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付,可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。

第四條買賣貨款議定每件人民幣_____元,共人民幣_____元,交貨同時應悉數付清。如乙方不為付清的,甲方可將貨停止交付,並約定相當期間催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除合同。甲方因此所受的損害亦得請求賠償。

第五條乙方預知屆期不能付款的,可於_____日前通知甲方延展日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除合同,如給對方造成損害,應負賠償之責。

第六條甲方所交付貨物,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣合同,甲方無異議。因此致乙方受到損害者,更得請求賠償。

第七條貨價如有升降變動的,各方不得主張增減,或藉故解除合同。

第八條合同一式___份,甲、乙雙方各執____份為憑。

出賣人(甲方):

______年_____月____日

買受人(乙方):

______年_____月____日

買賣合同 篇3

供方:懷化市沅陵縣盛昌副食店

需方: 供方與需方就有關 低温奶系列產品購銷事宜,經過認真協商一致達成如下合同條款。

一、產品

1、供方向需方提供 低温奶商品渠道產品,由需方在省 市 縣 鎮 超市行政區銷售該項產品。

2、本合同產品計量方法是以供方標準為準。

3、供方保證按需方的要貨通知及時組織、準備、提供產品。

4、產品包裝物由供方提供,不回收,包裝標準執行國家標準。

5、儲運條件必須保持在20C-60C之間,需方應保證產品在20C-60C規定條件下儲存、運輸。

6、需方必須在冷鏈條件下銷售,如未按供方要求導致產品質量問題及事故責任均由需方承擔。

二、質量

1、供方提供的產品應當符合國家標準,行業標準和企業標準。

2、供方向需方提供三證(營業執照、衞生許可證、税務登記證複印件).

3、需方為法人或其他組織的應向供方提供五證(營業執照、衞生許可證、税務登記證、法人代表或負責人身份證明書、經辦人的授權委託書的原件和複印件),需方為個人的應向供方提供本人的身份證原件和複印件,以上兩種由供方核對原件後收存複印件。

三、價款

1、每批進貨價款按要貨數量計算。

2、合同價:見附件價格表。

3、需方必須遵守供方規定的統一價格,不得哄抬物價,不得低價傾銷。

四、要貨與發貨

1、為保證合理供應產品,滿足需方的需求,需方提供所屬市場的3天要貨計劃。

2、需方將貨款電匯至指定帳户或變現金後,憑供貨單到冷庫自行提貨,運費由需方自行負責。

3、需方每次要貨必須按計劃要求提前8天將要貨計劃表告知供方,供方在收到貨款後4天之內發貨,需方必須保證帳上有足額現金報計劃。‘

4、需方應合理預計銷售,做好銷售計劃的連續性,管理好產品。

五、運輸與交接

1、需方乘虛而入地提貨。

2、產品保温運輸包裝物由需方負責。

3、在確保冷鏈條件下運輸工具與方式由需方自行確認。

六、產品所有權的轉移

供方憑提貨單從倉庫發貨後,產品的所有權即刻從供方轉給需方如果發生損失,則由需方自負。

七、保證金

1、需方應向供方交納保證為人民幣伍仟元整。

2、該保證金用於下列保證內容,需方保證在指定的經銷區域經銷,保證不跨區經銷,需方保證不竄貨、杜絕竄貨。 需方保證不擅自退貨,杜絕擅自解除本合同。

如果需方違反本合同或其上述保證內容,保證金用於支付違約金,同時供方將取消全部促銷優惠政策,如果需方未違反本合同及保證內容也不再經銷產品時,供方應於十五日內退還需方保證金。

八、違約責任

1、需方經營供方產品時,如需方低於規定價格銷售,供方對需方每次處罰500元的違約金,並限期三天內由需方按供方規定價格改正,累計發現兩次者,供方對需方停止供貨,終止合同關係。

2、需方經營供方產品時,如違反供方規定價格,造成嚴重竄貨,出現一次供方對需方處500元違約金並由需方在三天內提交一份書面保證材料累計兩次者,供方對需方做出終止合同處理。

3、需方違約冷鏈儲存和銷售產品的由此出現質量問題,由需方承擔一切後果。

4、其餘違反責任適用於我國合同法有關買賣合同的規定。

九、合同不可轉讓

需方在經營期間,無論在任何情況,均不得轉讓《購銷合同》需方承諾在履行合同進程中掌握供方的技術信息和經營信息,屬商業機密,需方不得在任何時間以任何方式向任何人泄露,原則向供方支付違約金貳仟元整。

十、合同生效

本合同從最後一方簽字蓋章之日起正式成立生效,需方為個人,本合同從供方簽字蓋章和需方簽字按手印之日起生效。

十一、合同文書

本合同一式兩份,供、需雙方各執一份,具有同等法律效力。

供方:懷化市沅陵縣盛昌副食店

需方:

代表簽字:

代表簽字:

電話:

電話:

年 月 日

年 月 日

買賣合同 篇4

賣方:(以下簡稱甲方)

買方:(以下簡稱乙方)

根據《中華人民共和國合同法》,本着平等、自願的原則,雙方達成買賣協議如下:

 一、合同標的

產品名稱: 規格型號: 製造商產地: 數 量: 單價: 交貨時間: 備註:

 二、質量

賣方對其所提供的產品保證不低於(√ )國家標準、( )行業標準、( )企業標準、( ) 的有關要求。設備設計使用壽命年,賣方提供為期質量保證期內,產品出現質量問題,賣方提供免費維修,不能修復的,賣方免費更換配件。

 三、交付

交貨地點: ·運輸方式: 在交貨地點將產品交付給買方之前,產品毀損滅失的風險由賣方承擔。

 四、包裝

包裝的其他約定

 五、付款結算

本合同簽訂後,買方一次性付清全款元;

六、糾紛解決

如發生爭議,雙方應通過友好協商或調解求得解決,協商或調解不成時,應將爭議提交買方所在地的人民法院裁決。

 七、生效

本合同經雙方簽字及/或蓋章後生效。本合同一式貳份,賣方買方各執壹份,

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

買賣合同 篇5

近日,經辦一起關於買賣合同糾紛案件,合同約定甲方提供貨物,乙方按時支付貨款(合同未約定逾期支付貨款的違約責任),甲方供貨且安裝驗收完畢後,乙方卻遲遲不支付相應貨款。後甲方訴至法院,要求乙方支付貨款,並同時向甲方支付逾期未支付貨款產生的違約金(從約定支付貨款期次日起,至法院判決履行期屆滿截止,按同期銀行貸款利率的1.5倍計算)。

在現代工商業迅速發展的經濟社會,商品的流通頻率、數量、範圍越來越大,隨之來來的在這些交易過程中所產生的糾紛也隨時增加,其中較為常見的就是買賣合同中關於逾期支付貨款糾紛。賣方按時交付符合要求的貨物,而買房卻遲遲不支付對應貨款,導致實務中訴訟案件頻發。

根據買賣合同糾紛實務案例,大致可分為兩大類:一種是合同有明確約定逾期支付貨款的違約責任;另一種是沒有合同或者合同未約定逾期付款的違約責任。

一、合同約定了違約金或者損失賠償額的計算方法處理情形。

合同中有明確約定的,原則上按照約定的處理依法成立的合同,對當事人具有法律約束力。當事人在買賣合同中約定了違約責任(約定一方違約時根據違約情況向對方支付一定數額的違約金,或者約定因違約產生的損失賠償額的計算方法),買方沒有按照付款期限付款的,應當按照買賣合同的約定承擔違約責任。 但根據1999年出台的合同法在沒有區分商事合同、民事合同的基礎上確定了違約金調整機制,即所謂的“損失補償為主,懲罰為輔”的原則。根據《合同法》第一百一十四條規定,當事人可以約定因逾期付款產生的損失賠償額的計算方法,如沒有約定,債權人應提供對方逾期付款給自已造成損失的證據,含利息損失、追款費用等;同時《合同法司法解釋二》關於違約責任的司法解釋,對違約金的主張進行了明確的解釋,在實務案件中需參照執行。根據上述司法解釋,不論當事人

如何約定違約金,還是要以實際損失為依據計算違約金。

二、買賣雙方無書面合同但有證據證明交付貨物,或雖有買賣合同但沒有約定逾期付款違約金及或該違約金的計算方法處理情形。

實踐中,沒有書面買賣合同,或者買賣合同中沒有約定逾期付款的違約責任,是當事人懶惰或沒有法律意識的體現。但世界上所有的國家都不會因此認為傻是一種罪,所以當事人即便沒有約定違約責任,也有法律來兜底,我國《合同法》

第七章就專門規定了合同的違約責任。其中第107條規定了一方不履行合同義務或者履行不符合約定的,承擔繼續履行、採取補救措施或者賠償損失等違約責任。第112至114條也規定了承擔其他違約責任後的損失賠償問題,該條款即是買方逾期付款承擔違約責任的法律依據。這些規定也僅僅是理論,並沒有明確具體該如何主張違約金數額,在實際操作中並不能完全適用於所有案例。

但20xx年7月1日起施行的《最高人民法院關於審理買賣合同糾紛案件適用法律問題的解釋》就有了明確的.依據。該解釋第24條第4款規定:“買賣合同沒有約定逾期付款違約金或者該違約金的計算方法,出賣人以買受人違約為由主張賠償逾期付款損失的,人民法院可以中國人民銀行同期同類人民幣貸款基準利率為基礎,參照逾期罰息利率標準計算。”

根據上述司法解釋,結合《人民幣利率管理規定》第20條及21條,以及中國人民銀行20xx年12月10日公佈的銀髮[20xx]251號《中國人民銀行關於人民幣貸款利率有關問題的通知》關於罰息利率問題:逾期貸款(借款人未按合同約定日期還款的借款)罰息利率由現行按日萬分之二點一計收利息,改為在借款合同載明的貸款利率水平上加收30%-50%;借款人未按合同約定用途使用借款的罰息利率,由現行按日萬分之五計收利息,改為在借款合同載明的貸款利率水平上加收50%-100%。 對逾期或未按合同約定用途使用借款的貸款,從逾期或未按合同約定用途使用貸款之日起,按罰息利率計收利息,直至清償本息為止。對不能按時支付的利息,按罰息利率計收復利。

根據上述規定,自20xx年7月1日起,買方逾期付款在沒有約定違約責任情況下應賠償給賣方的損失計算公式為:未付款本金 x 同期銀行貸款基準利率 x (1+30%—50%)。

在《最高人民法院關於審理買賣合同糾紛案件適用法律問題的解釋》出台之前,由於法律沒有對未約定逾期付款違約金的計算時限作出明確的規定,導致司法實務中理解不一,作出的裁判各不相同,既不利於公平界定義務人的法律責任,也有違法律的統一和權威,由此帶來的負面影響不可小視。該司法解釋出台,合理地界定了逾期付款違約金的計算時限,明確了主張違約金的法律依據。既有利於公平界定義務人的法律責任,又有利於維護權利人的合法權益,既有利於準確計算違約金的數額,又有利於敦促義務人自覺履行裁判義務,在實務案例中有着較為重要的作用。

買賣合同 篇6

法律提示:

由於我國法制教育體制的不完善,廣大公民不能及時運用法律武器保護自己的合法權益,最終導致重大損失。就拿下面的案件來講,李某如果在20xx年6月15日之前提起撤銷權或者變更合同的訴訟,那麼勝訴的可能性是非常非常大的。但是李某卻錯失了挽回損失的最好機會。

在此,本律師告誡正在進行房產交易或者可能從事房產交易的讀者,房屋買賣合同簽訂時一定要有風險防範意識,做到多學多問,不要輕易相信中介公司。在合同履行過程中,要學會用法律武器及時有效的保護自己,爭取自己利益的最大化或者最大限度的減少自己的損失。

11月26日上午9點,李女士很急切得來到振邦律師事務所親自找到本律師,對其面臨的房產糾紛問題尋求解決方案,案情大致如下:

李女士父親(下文稱李父)打算將其名下的一套央產房轉讓,後全權委託李女士辦理出售事宜。20xx年6月15日,

李父通過我愛我家房地產中介公司簽訂了《北京市存量房屋買賣合同》,合同約定房款總額75萬。李女士及李父不知曉央產房上市的途徑,也不知道如果央產房超標需要補交差價款的情形。買受人趙某要求在對合同進行補充:如果出現超標,超標款由出賣人即李某負擔。李父即李女士未加思索便籤訂了合同。20xx年7月初雙方共同辦理過户手續的時候被告知房屋面積已經超標,後李女士被原單位告知應該補交超標款12萬元。對此,李父及李女士無法接收,並要求趙先生承擔所有超標款並遭到拒絕。雙方協商未果,趙先生遂訴至法院要求繼續履行合同,並按照合同約定支付百分之十及

7.5萬違約金。

在一審過程當中,李父的妻子馬女士,以李父侵犯夫妻財產為由將李父及趙某一同訴至北京市朝陽區人民法院並要求確認合同無效,此案經過朝陽法院一審、北京市第二中級人民法院終審,案件結果最終確定合同合法有效,應繼續履行。

要求確認合同無效的案件終審以後,趙某要求繼續履行合同並支付違約金的訴訟繼續審理。朝陽法院於20xx年11月13日做出一審判決,判決認為李父違約,除支付違約合同之外支付原告趙先生違約金7.5萬。

李父不服一審判決,已上訴至北京市第二中級人民法院,此案尚在審理過程當中。

王樹德律師在聽取了李女士詳細陳述以後,對李女士所面臨的法律問題以及可能出現的結果一一做了詳細解釋:

1、李父的妻子也就是馬女士,以侵犯共有財產為由起訴要求確認合同無效的請求為什麼沒有得到法律的支持?

解答:雖然我國《婚姻法》規定,處分房屋應夫妻雙方共同協商,否則單方處分行為無效。但是《物權法》規定,物權登記具有公示公信力,第三人基於對於物權登記的信任所從事的交易行為,應該受到法律保護。20xx年上半年類似案件層出不窮,判決也無法統一,有的確認無效有的法院或者法官認為合法有效。但是近期北京市各個法院以及兩個中院似乎對此達成了共識,即此類案件原則上適用《物權法》的規定,即判決合同合法有效,以維護二手房交易市場的秩序。

2、李父及李女士不知曉央產房的上市規則,也不知道最終要繳納如此多的超標款,很不公平,現在一審判決敗訴,那麼二審會改判嗎?

解答:首先,對法律的漠視絕對不能使違約變成合理。根據合同內容以及履行狀況來看,你們的《存量房買賣合同》屬於顯示公平的合同,為什麼説顯示公平呢?根據北京存量房交易的慣例來看,賣方人得到的是淨得款,按照法律規定由房主承擔的税費轉為由買房人承擔。本案當中,房屋差價款的數額為多達12萬元,占房屋總價的16﹪還要多。如果

李父簽訂合同的時候明知超標款如此之高,無論如何也不會簽訂這樣的房屋買賣合同的。所以李某完全可以變更或者撤銷這個合同。根據《合同法》第54規定,重大誤解以及顯示公平的合同,當事人一方有權請求人民法院或者仲裁機構變更或者撤銷。但是《合同法》55條同時規定:具有撤銷權的當事人自知道或者應當知道撤銷事由之日起一年內沒有行使撤銷權,否則撤銷權消滅;本案當中,從20xx年6月份簽訂房屋買賣合同到20xx年11月底仍沒有提起變更或者撤銷合同的訴訟請求,那麼李父顯然已經錯失了行使撤銷權的機會。二審當中如果以此為抗辯也難以改變訴訟的結果。

3、李父現在應該怎麼辦?

律師最後建議:不放棄上訴請求,爭取在二審當中達成和解。在訴訟當中不只是存在勝訴和敗訴,和解也不排除是一個皆大歡喜的結果。結合本律師以往的訴訟經驗,二審當中達成和解的可能性比較大,因為即使原告勝訴,還涉及到一個執行的問題,訴爭房屋為房主的唯一住房,而且李父年紀較大,強制執行房屋的可能性較大。話雖如此,最好的調節結果也只能是原告承擔12萬超標款然後免去違約金,或者被告按照市價賠償原告經濟損失,然後解除合同。

買賣合同 篇7

供方:

需方:

供需雙方本着平等互利、協商一致的原則,簽訂本合同,以資雙方信守執行。

第一條、 標的、數量、價款及交金額。

產品名稱 月用量 酸價 運費 備註

國家標準98%工業硫酸 噸 元/噸 元/噸 單價隨行就市

第二條、 交(提)貨地點、方式

1、 發貨地點:

2、 交貨地點:

3、 交貨時間:需方提出供貨要求後如無特殊原因三天內交付(星期六、日不發貨)。

4、 運輸方式:公路運輸。

第三條、 驗收標準、方法及提出異議期限:標的物到達後,需方依據供方提供的質檢單進行化驗驗收,如有異議雙方協商解決,在解決之前需方不得使用標的物。如需方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的,不得提出異議。

第四條、 結算方式及期限:

第五條、 在運輸過程中發生的一切費用和責任由供方承擔,到達 所發生的一切費用和責任由需方承擔。

第六條、 本合同如有未盡事宜,須經雙方共同協商,作出補充規定,補充規定和合同具有同等效力。如發生糾紛,由雙方當事人協商解決;協商或調解不成的,可向貴溪市人民法院提供訴訟。

第七條、 其他約定事項:本合同傳真件與原件一致時有效。需方必須辦理易製毒購買備案證明,提供營業執照複印件、一般納税人税務登記證複印件、法人身份證複印件,供方須開具增值税發票和運輸發票。貨物數量以冶煉廠磅單為準(合理誤差3‰),如需另過磅,過磅費有需方支付。

第八條、 本合同一式兩份,雙方各執一份。合同有效期限:

供方:

地址:

法定代表人:

委託代理人:

電話:

傳真:

開户銀行:

賬號:

税號:

郵編:

需方:

地址:

法定代表人:

委託代理人:

電話:

傳真:

開户銀行:

賬號:

税號:

郵編:

簽訂日期: 年 月 日

簽訂地點:

  • 文章版權屬於文章作者所有,轉載請註明 https://wenshudu.com/shiwuwenshu/maimaihetong/qyyz22.html
專題