簡單版加工承包合同範本

在不斷進步的社會中，我們用到合同的地方越來越多，正常情況下，簽訂合同必須經過規定的方式。那麼問題來了，到底應如何擬定合同呢？以下是小編收集整理的簡單版加工承包合同範本，歡迎閲讀，希望大家能夠喜歡。

簡單版加工承包合同1

甲方：______________________

乙方：______________________

根據《合同法》之規定，本着互惠互利、共進雙贏的原則，經雙方友好協商，就德州實華24萬噸/年燒鹼、30萬噸/年PVC搬遷項目設備庫工程相關事宜，達成協議條款如下：

一、工程概況

二、工期

本工程的加工工期為_____________因無法抗拒的自然因素所造成的.加工工期延誤必須有雙方簽字認可。如果甲方有變更工期順延的，必須雙方簽字認可。

三、甲方的權利和義務

1、保證材料的及時到位，不得耽誤乙方的加工製作工作。若工程有變更應及時以書面的形式通知乙方避免費工損料。提貨費用甲方承擔。

2、遵守以上約定並執行。

四、乙方的權利和義務

2、按照圖紙製作，保證工期和質量。配合甲方審閲圖紙，如圖紙出現錯誤或不合理之處，應積極主動向甲方反映進行協商，並出具變更説明完善圖紙設計，達到甲方設計要求。

3、因甲方材料不及時到位，乙方有權停工並不納入工期範圍。甲方提貨時乙方承擔裝車的費用。

4、遵守以上約定並執行。

五、技術要求

1、甲方提供完整的加工圖紙壹套，乙方根據圖紙和技術要求進行加工製作不得擅自改動圖紙。合同簽訂後乙方根據工期和甲方要求編排工程進度表以利於工程按時完成。

2、鋼構件拋丸除鏽。油漆為中灰防鏽漆，漆膜厚度達到設計要求。不含防火塗料的採購及塗刷。

3、本工程的款項不含構件加工竣工資料的編制費用，如需探傷，費用由甲方負責，並且不含高強螺栓及抗滑移試驗費。但應為甲方提供方便的途徑以利於工程建設的順利進展。

4、乙方在加工期間，甲方可隨時派技術人員對加工構件進行檢驗。驗收合格後方可出廠。若有錯誤及時返修達到規範要求標準讓甲方滿意。

5、構件製作驗收執行GB50205—20XX《鋼結構工程質量驗收規範》。

六、付款方式

合同簽訂3日內，甲方付給乙方總加工款的50%作為預付款，餘款按提貨量分期付清。

七、本合同未盡事宜雙方另行協商。如協商不成可向德州人民法院提起訴訟。違約責任由違約方全部承擔。

八、本合同一試兩份。甲乙雙方各執一份，雙方簽字或蓋章後生效。

甲方（蓋章簽字）：______________________乙方（蓋章簽字）：______________________

________年________月________日________年________月________日

簡單版加工承包合同2

甲方：____________________（定做方）

乙方：____________________（承攬方）

雙方本着互惠互利，協商一致的原則，達成合同條款如下：

一、甲方權利和義務

1．合同簽定後，甲方為乙方免費提供________。________、________及________工具，乙方自購。如在本廠購買材料，由於乙方個人原因，不能繼續生產，為保證本廠產品質量，材料不退。

2．甲方對乙方產品負責回收並以現金支付加工費（____元/㎡），拒收任何原因的半成品和不合格產品。

二、乙方的權利和義務

1．通過考察同意後，自願購買材料。如產品質量問題，乙方自己負責。

2．乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作，如私自組織人員加工，技術轉讓，需經廠方同意方可進行，否則按違約處理。

三、違約條款

1．甲方違背合同第一條（2款）時以（____元/㎡）的1倍支付乙方違約金。

2．乙方外購材料摻雜使假，私自技術轉讓時，按每平方米____元的1倍支付甲方違約金。

四、本合同有效期____月，____年____月____日起至____年____月____日止。

本合同期瞞後，乙方申請，甲方有權依據生產定單續簽或終止合同。

五、本合同一式兩份，並有驗收標準為合同附件，甲、乙雙方各執一份，自簽字蓋章之日起生效。

甲方：________________________

乙方：________________________

________年________月________日

________年________月________日

簡單版加工承包合同3

委託方：____（以下簡稱甲方）

承攬方：_______________________________（以下簡稱乙方）

經友好協商，本着相互尊重原則，甲方委託乙方製作業務，為明確雙方責任，確保完成任務，共同信守合約，經雙方協商一致，特簽定如下協議，以供雙方共同遵守執行。

1、所有設備加工、生產、製作時需要用到的材料及工具由甲方提供，工具由乙方負責人辦理借用、歸還手續，丟失或者損壞由乙方按照甲方進價賠償。

2、本勞務合同內的總承包範圍。 以上設備總工資人民幣 整（包括保險費）。

3、乙方在施工前，甲方負責提供給乙方圖紙及資料，乙方弄清後方可按圖施工，如圖紙有誤及時告知甲方更正，乙方在施工過程中無權擅自更改，如不按圖施工造成的一切損失均由乙方負責；乙方同時需負責做好材料預算工作交給甲方。原材料卸車到設備裝車為止，施工時現場每天打掃一次。

4、本合同內容從_____年____月____日開始到_____年____月____日之前完畢。乙方不得以任何理由（包含氣候原因）延誤工期，若有延誤，每延誤一天，甲方將扣除合同總額的1%作為懲罰，同時甲方有權拒付工資。

5、乙方在施工過程中必須做到節材、節電、節時，同時施工時必須注意安全，製作現場及進入車間需佩戴安全帽；同時製作施工時需要注意各方面的安全，水電、動用氣割焊具、行車的使用要符合規範。乙方必須購買人身安全保險（其費用可由甲方墊付，手續乙方辦理）。一旦出現安全事故，概由乙方負責，且工期不能延誤，若有延誤按照合同第四條規定處理。

6、如乙方用錯或者開錯材料，由乙方賠償甲方的經濟損失。在甲方的用户單位運行時出現乙方製作的質量問題，也有乙方負責（包括車旅費）。

7、驗收標準：按照甲方企業標準和圖紙及相關國家標準由甲方初步驗收，最後以甲方的用户單位驗收為準，在製作過程中乙方要絕對服從甲方的監督及標準，如出現質量問題及時協商解決。

8、賠償辦法：乙方要以房產等財產作為抵押。

9、總承包工資支付辦法：年終一次性結清工資（按實際完成量結算）。

10、本合同具有法律效力，雙方按照國家合同法執行。

11、本協議一式兩份，雙方各執一份。雙方簽字生效。

12、未盡事宜，雙方協商解決，協商不成，有仲裁機關裁定。

甲方： 乙方：

地址： 地址：

聯繫電話： 聯繫電話：

簽訂日期：簽訂日期：