建築合同模板集合七篇

隨着法律知識的普及，合同的用途越來越廣泛，合同是對雙方的保障又是一種約束。那麼大家知道合法的合同書怎麼寫嗎？以下是小編收集整理的建築合同7篇，歡迎大家借鑑與參考，希望對大家有所幫助。

建築合同 篇1

1建築合同管理特徵

第一，主體合法性。建築工程合同雙方普遍是法人，發包對象還需要具備國家批准的建築項目及協調能力，而承包方則需要具備法人資格，且擁有相應的勘查、施工等資質，才能夠簽訂合同[1]。第二，標的獨特性。合同標的是建設產品，具有明顯的不動性特點，在很大程度上決定了合同標的特殊性及不可替代性，除此之外，建築產品的生產模式，也充分證明了合同的獨特性；第三，履行時間長，受到建築工程自身結構複雜性影響，工程耗材量大、工作量大，致使合同履行時間較長，雙方在簽約之前需要進行大量工作，例如：規模、產品、工藝等方面進行深入分析和研究，而且施工過程中，還存在一些不可抗力因素，也會合同履行期限。第四，程序嚴謹性，建築工程作為國家經濟發展的基礎，與人們生活息息相關，國家對建築工程格外重視，並制定嚴格的制度。因此，合同需要嚴格按照國家法律制度執行。

2加強建築合同管理，有效控制造價的有效對策

2.1完善基礎工作，奠定管理基礎

基礎性工作主要是指結合建築合同，對建築工程的工程量、設備等方面開展的一系列工作，明確市場價格動向，選擇物美價廉的建築材料，制定工程預算方案，合同管理基礎工作作為工程造價控制的基礎，具有重要作用，基礎性工作落實不好，管理水平將會大打折扣，相反，基礎性工作落實到位，能夠及時發現問題，並採取有效措施，提高合同管理水平。完善基礎性工程，不僅能夠實現對造價的合理控制，還能夠確保工程順利進行。

2.2加強過程管理，提高工作效率

合同作為建築工程基礎，貫穿於整個項目全過程，對合同的管理也就是對施工過程的管理。特別是投資方，在工程招標時期，需要對工程項目開展實地考察等基礎性工作，明確項目各個細節，保障工資投資科學、合理性，並在此基礎上進行預算編制，從而有效控制工程造價。

2.3嚴格履行合同，有效避免糾紛

合同簽訂需要經過多個步驟，涉及大量工作，一旦某一個環節出現問題，勢必會影響到建築工程，在合同簽訂之前應對明確合同內容，確保雙反不存在異議的情況下，簽訂合同。由於工程合同種類在很大程度上影響工程造價。因此，在簽訂合同過程中，要關注合同種類，明確合同雙方的利益及義務，綜合考慮多方面因素，提高合同準確性，避免工程中出現糾紛，影響工期，另外，合同語言要嚴謹，避免使用模糊性語言，特別是統一條款不能夠出現兩種不同的建議，為工程順利進行奠定堅實的基礎，有效提高工程效率。

2.4重視施工過程管理，規範施工行為

施工階段作為合同管理的核心，在管理過程中，主要從三個方面開展工作。首先，文件方面，合同文件內容作為工程管理的關鍵內容，應加強對其進行管理，採取備案等建檔方式和方法，並對內容進行深入分析和研究，與工程施工現狀進行對比，及時發現不合理之處，採取有效措施作出相應調整；其次，積極履行相應的義務，合同在簽訂時，已經明確雙方責任和義務。因此，在施工過程中，要積極履行義務，並加強對工程施工進行監督，確保工程順利進行；最後，索賠方面，索賠作為合同雙方維護自身利益的有效途徑，合理處理索賠十分重要，除此之外，還需要規範簽證制度，由於現場施工會出現突發狀況，直接影響工程造價，簽證能夠發揮約束等作用。由此可見，加強對簽證的管理能夠避免合同雙方出現矛盾。

2.5加強人員培訓，營造良好環境

合同管理人員作為合同管理的重心，其綜合素質高低直接影響工程造價。因此，加強對合同管理人員的培訓至關重要，企業結合自身實際情況，制定科學、合理的培訓計劃，特別是法律制度方面知識的培訓，增強合同管理人員法律意識，規範其工作行為，實現對合同全面、系統的管理。另外，確保建築合同能夠得到有效履行，營造良好的環境也同樣重要，合同雙方要堅持誠實守信原則，不要只關注自身利益，權衡整體利益，兼顧業主與承包商雙方利益，相關部門還需要在政策方面給予一定指導，例如：履約擔保等，實現合同風險共同承擔，營造良好的環境，從而提高建築企業造價控制水平，促進企業進一步發展。

3結論

根據上文所述，建築合同作為工程造價管理的重要基礎，在確保工程質量等方面具有重要作用。因此，建築企業要加強對合同的管理，並採取有效措施，重視對建築工程事前、事中以及事後的管理，加強人員培訓，營造良好的環境，確保合同雙方利益平衡，從而促進我國建築行業進一步發展。

建築合同 篇2

1、工程名稱：

2、聯繫電話：

3、身份證：

開工日期：20xx年11月17日竣工日期：20xx年12月8日

4、合同價款：按混凝土接觸面積 元/平方米(含加固步步緊、調節螺絲桿、釘子、鐵絲、施工工具)

5、付款方式：按每層進度的80%支付進度款，尾款在主體竣工驗收後10日內全額付清。

二、甲方工作

1、開工三日前為乙方進場施工創造條件，以不影響施工為原則。

2、提供施工期間的水源、電源。

3、提供工人安全帽等安全用品。

4、協調現場施 工隊與鄰里之間的關係。

5、參與工程質量施工進度的監視，參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收及竣工驗收。

三、乙方工作

1、施工中應嚴格執行安全施工操縱規範、防火規定、施工規範及質量標準，定期保質完成本合同工程。

2、乙方必須保證施工質量，發生施工質量問題，乙方應及時予以改正。如竣工驗收時發現質量問題，乙方應立即予以改正，在未達到甲方的整改要求前甲方有權拒付人工費。

3、施工職員應文明施工，禁止野蠻施工。甲方對錶現不好的施工職員有權要求掉換，承包人不得拖延。

4、施工職員必須正確佩戴安全帽等安全用品，否則一切安全後果，乙方自負。

5、室內材料堆放整齊，廢材應放在編織袋裏。下班後，施工工地應保持乾淨、材料堆放整齊。

6、乙方應加強對現場施工職員防火防盜安全教育，施工職員不得在施工現場 違法亂紀，由此發生的問題，後果自負。施工期間乙方工程施工職員所發生的所有民事、刑事責任由乙方承擔。

四、工期延誤

對因以下原因造成竣工的日期延誤，經甲方確認，工期可順延：

1、工程量變化；不可抗力；甲方同意工期順延的其他情況。

2、因乙方責任不能 定期完工，工期不順延；因乙方原因造成工程質量存在題目的返工

用度由乙方承擔，工期不順延。

3、因乙方原因造成工期延誤，每延誤一天，按總工程款的3‰賠償甲方損失。五、質量要求及保修

1、整體平整、牢固、密閉符合規範不粗糙。

2、工程質量必須達到相關部分驗收合格。

3、接口、接頭銜接緊密，無空隙。

4、對於已設計而未開始施工的部分內容的樣式或風格的變更應按我方意願實施。

5、應多從實際應用考慮。對於設計中沒有確認的，應按行業規範或於甲方協商來實施。

6、具體詳見《木工工程驗收標準》

六、勞動力及施工機具治理

1、未經甲方許可，非工地施工職員不得在工地過夜。

2、未經甲方同意，任何情況下乙方不得停工或怠工。

3、乙方自帶施工所需工具，並保證工具的安全性和良好使用性，乙方自行承擔工具維修費。

4、因工具所產生的易耗品(如鑽頭、鋸片等)由乙方承擔。

七、違約責任

1、一方當事人未按 約定履行合同義務給對方造成損失的，應承擔賠償責任；因違反有關法律規定受到處罰的，終極責任由責任方承擔。

2、一方當事人無法繼續履行合同的，應及時通知另一方，並由責任方承擔因合同解除而造成的損失。

3、對工程質量存在分歧的部位，乙方必須進行徹底返工修理。因返工造成工程的延期支付視同工程延誤，每延誤一日，乙方支付甲方本合同工程造價金額2‰的違約金。

八、爭議解決方式

本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，簽字後生效。在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決，協商解決不成時，可以向工程所在地人民法院起訴，請人民法院裁決。

九、附則

1、本合同經甲乙雙方簽字後生效，一式兩份，甲乙雙方各持一份。

2、本合同簽訂後工程不得轉包。

3、雙方可以書面形 式對本合同進行變更或補充，但變更或補充不公道地減輕或免除本合同規定應由乙方承擔的責任的，仍應以本合同為準。

4、因不可回責與雙方的原因影響了合同履行或造成損失的，雙方應本着公平原則協商解決。

5、本合同履行完畢後自動終止。

十、本合同未盡事宜，由甲乙雙方協商解決。

甲方（章）：乙方（章）：

經辦人：經辦人：

年月日年月日

建築合同 篇3

借款單位：________________________

法定代表人：________ 職務：____

地 址：________ 郵碼：____ 電話：________

貸款單位：________________________

法定代表人：________ 職務：____

地 址：________ 郵碼：____ 電話：________

保證單位：________________________

法定代表人：________ 職務：____

地 址：________ 郵碼：____ 電話：________

根據《中華人民共和國合同法》的規定，借款方為保證施工生產正常進行，向貸款方申請建築企業流動資金貸款，經貸款方審查同意發放，為明確各方權責，特簽訂本合同共同遵守。

建築合同 篇4

建設工程施工合同是建設單位與施工企業通過設定的條款，明確雙方的權利和義務關係的特殊的承攬合同，由於建築市場實行的先定價後成交的期貸式交易的特殊性決定了建築行業的高風險性；同時，由於建築工程具有投資大、工期長、材料設備消耗多、質量要求高、產品固定地點、受自然和環境影響約束等具有經濟性技術性的特點，再加上目前建築市場僧多粥少，處於多重關係的市場下，市場對業主的約束和規範甚少，合同存在着單方面的約束性，責權利不平衡，使施工承包方在市場交易中處於明顯的弱勢和不利地位。為此，最高人民法院出台了《最高人民法院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》（以下簡稱《施工合同的司法解釋》），自20xx年1月1日起施行。在建築市場法制環境日趨規範和當事人自治原則的新形勢下，如何加強企業施工合同管理，防範和規避市場中的合同風險，已成為每個施工企業的當務之急。

1、合同風險的主要表現

1.1施工合同所依照的是否為有效的法律法規，合同主體是否合格；當事人意思表述是否真實；合同內容和形式是否合法等問題，通常會影響合同的效力，或未能針對性地擬訂解決建設工程價款的結算、工程的保險、工程款的撥付、合同解除等具體情況的條款，或光是列入《招標投標法》、《建築法》等原則性條規，到時候合同當事人發生爭議，陷入於法無據的尷尬和風險。

1.2合同存在着單方面的約束性，責權利不平衡，使施工承包方在苛刻的條件下，被動地承受着質量、工期等方面的諸多風險。

1.3業主違約，拖欠工程款的風險。由於業主的資信存在問題，建設資金缺乏或違規工程的存在，使後續資金不能到位。

1.4先定價後成交的價格風險。建築工程的合同標的，往往需要一定的過程才能完成；受市場多種因素的影響建築材料的價格有時會發生劇烈波動，合同的固定價、包死價均給施工方帶來較大的風險。

1.5履約過程中的變更、簽證風險。由於業主的原因，引起設計和施工圖的更改，施工的自然條件和作業條件的意外變化等，施IT程量的增加，而業主不按時簽證或回覆聯繫單，給施工方帶來利益損失的風險。

上述列舉是合同的主要風險，從風險毒現來看，這些現象屬於合同風險管理的範疇。因此，施工企業應主動急遽作出反應，特別是《施工合同的司法解釋》依據出台以後，施工企業要運用好《施工合同的司法解釋》，進一步健全和完善企業合同管理體系，防範和規避市場中的合同風險，切實地保護自己的合法權益。

2、企業防範和控制施工合同風險的具體措施

2.1健全和完善合同管理制度施工企業就合同管理全過程的每個環節和程序，建立和健全具體的可操作流程，這些程序和環節應包括：介紹信的開具、招標信息的跟蹤、中標情況的彙總、合同的草擬、洽談、評審、用印、履約跟蹤、變更、違約、解除、終止等。除了總公司有健全的合同管理制度和操作流程，有分公司設立的企業，還必須根據實際情況補充增加自己的管理制度，這樣可使合同管理的細節有章可循，有案可查，減少不必要的失誤和盲目所帶來的市場風險。

2.2建立符合企業實際的合同管理體系。

2.2.1大中型施工企業應建立專門的合同管理機構，分公司或項目部應設立合同管理崗位，應由專人專責管理。

2.2.2合同管理人員首先要具備相應的法律、法規知識和運用法律、法規的能力，熟悉合同簽訂和變更、索賠程序，同時還要具備工程管理、造價管理知識和實際運用能力。

2.2.3應採用統一的合同文本。最好直接套用建設部和國家工商局推薦的施工合同示範文本。其特點是規範、全面、嚴謹、準確，具有較強的操作性。採用這個文本，將有利於避免因管理人員水平不高或疏忽而產生的漏洞，有利於明確合同主體雙方的權利和義務，也有利於合同爭議的解決。但在市場中處於強勢地位的那些業主和發包方往往不願採用該文本，常常喜歡自己擬訂合同。這時施工方要引起高度重視，對擬訂的每個條款，特別是合同中的免責條款，加以仔細斟酌，以免無效合同和錯漏、歧義的產生，儘量限制業主風險的轉嫁，盡力保護自己的合法權益，因為合同中的任一條款都有可能給當事人帶來較大風險和重大的損失。

2.3要從程序和實體上把好合同評審關，並嚴格評審

2.3.1要充分研究招標技術文件。招標文件是要約邀請，其中很多關於技術性的要約條款，涉及到發包人、承包人的權利義務，並將成為合同的主要內容。評審招標文件的主要內容應是項目的合法性、工程承接的可能性、施工難易的程度、資信狀況、風險程度、以及業主或發包方以往的經營業績與履約能力等，企業的合同主管部門與相關部門應作出明確的評審結論，確定是否參加招標。

2.3.2如投標中標，從程序細節上對合約簽訂權的要求，作出對應的規範化的操作標準和流程。在主體上，根據招標文件和要求規定的合約條款，作逐條的綜合評審。並根據合約標的和項目規模的大小，由企業內部合同主管部門協同相關部門以會議會審的方式加以評審。針對合同涉及的法律依據、施工和材料要求、免責條款、條文詞句，進行嚴格審核或修改。對施工企業法人代表的授權代理人，要有嚴格的條件限制，保證企業法人授權行為的規範。

2.4建立嚴格的印章使用制度企業的合同專用章是代表企業在經營活動中對外行使權利、承擔義務、簽訂合同的憑證。因此，企業要實行合同專用章審批和使用分離的規定。

2.4.1由企業主要領導負責審批。

2.4.2指定專人做好登記、用印以及合同專用章的保管。

2.5加強履約合同過程中的管理。

根據建設施工合同持續時間長，標的額度比較大，而且合同履行過程中干擾事件和市場因素多變，變更、增補合同和施工簽證頻繁，施工企業要應用好《施工合同的司法解釋》第16～19條，指導項目部加強簽證管理，及時收集和整理好原始憑證。這是減少合同雙方紛爭和施工企業經濟損失的惟一途徑，也是合法合理轉移合同風險的主要手段，更是合同當事人保護自身權益的最好辦法。

3、加強法律學習，提高防範能力從現有的市場環境來看，施工企業承擔太多不應承擔的市場風險，但市場的有序、完善和規範，有一個漸進的過程。

施工企業應從領導開始到有關部門及人員學透與建設工程密切相關的《建築法》、《合同法》、《招標投標法》等基本法律，還需深刻理解和熟練運用像《施工合同的司法解釋》、《建築工程施工發包與承包計價管理辦法》等作為法院判決和法官直接引用的具體法律根據，並具體落實到企業的施工合同管理中，練好保護自身權益的內功。這樣，就能最大限度地減少市場經濟中合同和法律訴訟的風險，萬一被訴訟，也能用法律保護自己。這就要靠施工企業在合同管理中有效用好《施工合同的司法解釋》等類似適用法律的相關規定。

建築合同 篇5

甲方（需方）：

乙方（供方）:

根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律法規，遵循平等自願、公正和誠實信用的原則，雙方就建設材料購買事項協商一致，訂立本合同。

一、產品的名稱規格單價數量及其它：

模板按樣品收貨，整板在自然正常使用的情況下（備註：參照所提供的模板使用説明資料使用，產品合格率為95%）若出現質量問題如大面積開膠起層包調包換，有一張換一張。

二、乙方供應產品或原材料必須滿足：

1、達到四川省相應的質檢驗收標準；

2、按照甲方所需要的規格品牌商標（產地）和數量及時供應；

3、有產品合格證明書或相關文件。

三、供貨時間、運輸

1、甲方應提前二天將供貨計劃告知乙方，乙方得到計劃後應在甲方計劃二天內供貨。

2、由乙方負責貨物的裝車運輸，並運至指定地點：到工地由甲方負責卸貨。貨物到達指定地點後，甲方及時派收貨員 對貨物的數量進行驗收，並在送貨單上簽字確認，作為雙方結算的最終依據。（結算以實際送貨數量為準。）

四、貨款支付方式和時間

計算貨款方式及付款約定：貨到工地一個月後7個工作日內付清此次貨款。

五、甲方的違約責任

1、甲方中途退貨，應向乙方償付退貨部分貨款1%的違約金。

2、甲方逾期付款的，應按中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付逾期付款的違約金。

3、甲方違反合同規定拒絕接貨的`，應當承擔由此造成的損失和運輸部門的罰款。

4、甲方如錯填到貨地點或接貨人，或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方因此所受的損失。

六、乙方的違約責任

1、乙方不能交貨的，應向甲方償付不能交貨部分貨款的2%的違約金。

2、乙方所交產品品種、規格、質量不符合規定的，如果甲方同意利用，應當按質論價；如果甲方不能利用的，應根據產品的具體情況，由乙方負責包換並承擔退貨而支付的實際費用。

3、乙方逾期交貨的，應比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交貨部分貨款計算，向甲方償付逾期交貨的違約金，並承擔甲方因此所受的損失費用。

七、不可抗力

甲乙雙方的任何一方由於不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構證明以後，以允許延期履行、部分履行或者不履行合同，並根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。

八、其它

按本合同規定應該償付的違約金和各種經濟損失的，應當在明確責任後10天內，按銀行規定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發貨物或扣付貨款來充抵。

本合同如發生糾紛，當事人雙方應當及時協商解決，協商不成時，任何一方均可請業務主管機關調解或者向仲裁委員會申請仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

九、本合同一式二份，供方一份，需方一份。本合同雙方簽字或蓋章後生效，貨款結清後此合同終止。

需方（公章）： 供方（公章）：

法定代表人 法定代表人

或其委託代理人： 或其委託代理人：

建築合同 篇6

甲方：

乙方：都江堰市奔騰汽車物流有限公司

甲方施工工程項目產生的建築垃圾(材料)需要外運處置，特將本工程項目建築垃圾(渣土)外運(場內轉運)承包給乙方。為確保本工程項目順利進行，運輸符合都江堰市相關規定，根據《合同法》及相關法律、法規，明確甲、乙雙方職責，在平等自願、公平公正、誠實守信的基礎上，經雙方友好協商，達成一致，簽訂如下合同：

第一條工程項目地址：

第二條工期：

本工程項目建築垃圾(渣土)運輸部分預計天，從20_年月日至20_年月日。

第三條單價、總方量

參照都江堰市政府辦【20_】160號文件關於城市建築垃圾處置標準的批覆，本工程項目建築垃圾(材料)運輸按車廂計方量。建築垃圾(材料)小於或等於1公里之內運費單價定為/m?，每增加1公里運費單價遞增元/m?;本工程項目運輸價格按6.3×2.3×1.5以下的車廂單價定為/車，6.6×2.4×1.5的車廂單價定為元/車。合同簽署前，由甲、乙雙方代表對本工程做估算，本工程建築垃圾(材料)土方總量約為萬m?。

第四條結算及付款方式

1、每車運輸均應填寫結算票(一式三份甲、乙雙方各存一份，存根一份)，結算票上必須完整填寫運輸日期、工程項目名稱、運輸公司名稱、運輸車輛車牌號、核載方量(單位：m?)、運輸距離。並由工程工地負責人、運輸車輛司機、負責人簽名。結算票必須字跡清晰，如無法識別、塗改、偽造，則票據無效。雙方以建築垃圾(材料)運輸結算票(以下簡稱結算票)作為結算憑證，本工程項目建築垃圾(渣土)運輸部分結束後，實際方量按實際結算票數據進行結算，如結算票與估計方量不一致，則以結算票為準。

本工程項目建築垃圾(渣土)運輸完工後，由乙方根據結算票作出工程決算書交由甲方進行核對、結算，甲方應在七個工作日內完成，若甲方逾期不完成的，則視為對決算書沒有異議，該決算書作為最後決算依據。

2、竣工時間以甲方提供開工時間和竣工時間為準，該工程自進場運輸日期起(從20_年月日至20_年月日止，共計天)時間期滿後無能該工地是否竣工都視為乙方的運輸任務竣工，並一次性支付完所有款項。

3、簽訂合同之時，甲方需按本合同第三條所定價格和土方總量向乙方支付總價款的20%計(人民幣)：元，大寫(人民幣)：作為預付款。乙方收到預付款後，根據甲方提供施工進度計劃安排車輛進場作業。

4、決算後三日內，甲方應付清所有款項，逾期支付的每日按所欠款項總額的3‰收取違約金，直到甲方付清為止。

5、為保證合同的順利履行，合同簽訂之時，甲方須向乙方支付履約保證金大寫(人民幣)

6、甲方未能按上述約定支付預付款、履約保證金及進度款的，乙方有權暫停運輸，並向甲方收取違約金(每日按未付款項的3‰計收)，直到甲方付清預付款、履約保證金、進度款，乙方不承擔由此給甲方造成的損失。

7、甲方不得擅自安排乙方之外的車輛到甲方施工地進行運輸(建築垃圾(材料))，如乙方發現甲方有乙方之外的車輛到施工地運輸(建築垃圾(材料))，視為甲方根本違約，乙方有權對該工地停工並要求甲方全額支付該工程已完成或未完的運輸費用，並承擔違約責任，違約金按合同總價3%計收)，因此給乙方造成的一切損失由甲方承擔。

8、乙方辦理的建築垃圾運輸通行證線路，甲方必須遵照乙方通行線路運輸，甲方不得私自更改乙方指定的線路運輸，否則將全額扣除履約保證金。

第五條甲、乙雙方的權利、義務

1、甲方需提前七天向乙方提供施工進度計劃和有關施工圖紙，並且甲方在運輸前做好地下管線、管網、地溝等所有設施設備的防護措施，否則在乙方運輸過程中造成損壞，且全部由甲方負責;雙方並在現場確認對現場標高交接，乙方必須按照甲方的施工進度計劃，安排建築垃圾(材料)運輸等事宜，確保工程運輸的順利運行。

2、甲方負責施工作業場地打圍，基坑按設計標準規範支護，並在乙方進場施工前清理場內障礙物、場內施工便道，場內排水、地下室降水，提供夜間施工的照明設備及運輸車輛出場時所需的沖洗設施和車輛沖洗，道路硬化、進出口棕墊鋪設等，解決工地周邊有關事宜。必須做到作業面內工完場清，保持施工現場與作業面的整潔，文明運輸。

3、甲方必須提供相應設施和人員確保乙方一切人員、車輛在施工現場內的安全，安排專職的工程現場負責人協調工地相關事宜，配合乙方運輸並確認結算單、決算書。

4、甲方工程進度將出現較大幅度調整時，應及時以書面形式通知乙方。因以下原因造成工期延誤，可相應順延。如因一方的原因導致延期造成損失的，責任方需賠償受損方相應損失(原因為不可抗力的除外)。

(1)甲方工程項目設計更改導致停工。

(2)甲方工程項目進展造成乙方車輛無法運輸或施工。

(3)連續下雨超過4小時等惡劣氣候或其它不可抗力因素。

5、甲方在乙方協助下於施工前7日辦理《建築垃圾處置合同》，並將這兩證提供給乙方辦理用於安排運行路線、時段的《都江堰市建築垃圾(材料)運輸合同》及通行證。

6、乙方負責辦理有關建築垃圾(渣土)外運的一切相關手續，費用由乙方承擔。

7、乙方必須自帶運輸所需的設備車輛並配備相應人員，按照都江堰市城鄉建設局及相關管理部門對該工程項目建築垃圾(材料)運輸所規定的時間、行駛路線以及運輸建築垃圾(材料)到指定場所。

8、乙方應做到參運車輛車況良好，密閉裝置完好，建築垃圾裝載適度，保持車輛能夠密閉完好，淨車出場，隨車攜帶《建築垃圾運輸材料通行證》，並需確保車輛在運輸過程中無“滴、撒、漏”等問題。如因車輛“滴、撒、漏”而影響環境衞生、車輛無證參運、私自不按指定路線或車輛資質不合格等，被相關管理部門停運或被執法部門扣車、罰款等處罰，由乙方負責處理，其損失由乙方承擔，與甲方無關。

9、甲方不可將生活垃圾、工業垃圾和有毒有害垃圾直接或間接混入建築垃圾，一經發現造成的後果均由甲方負責。

10、乙方參運人員應遵守交通規則，發生交通違章和事故等一切費用由乙方負責承擔，由此引起的債權、債務亦由乙方負責，與甲方無關。

11、乙方必須配合甲方現場施工人員的合理安排。

12、雙方各自負責己方生產經營的一切責任及相關費用，各自負責己方生產安全，如在本合同涉及的生產過程中發生安全事故，則由當事方承擔責任及損失並負責解決，非責任方予以配合協調。

13、雙方各自在辦理履行本合同所需的相關證照手續時，如需其他方協助的，則相關方需積極配合協助。

第六條不可抗力

因不可抗力造成違約的，遭受不可抗力一方應及時向他方通報不能履行或不能完全履行的理由，並在隨後取得有關主管機關證明後的15日內向其對方提供不可抗力發生以及持續期間的充分證據。基於以上行為，允許遭受不可抗力的一方延期履行、部分履行或者不履行合同，並根據情況可全部免於承擔違約責任。

本合同中的不可抗力指不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況。包括但不限於：自然災害如地震、颱風、洪水、火災;政府行為、法律法定或其適用的變化或者其他任何無法預見、避免或者控制的事件。

第七條本合同未盡事項，可由雙方協商後簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等的法律效力，如補充協議與本合同存在分歧，則以補充協議內容為準。

第八條本工程項目建築垃圾(渣土)運輸處置部分完工，全部款項結清，履約保證金全額返還後自行終止。

第九條本合同壹式肆份，甲、乙雙方各持貳份，自簽字蓋章生效。

第十條備註：

甲方：乙方：

法定代表人：法定代表人：

委託代理人：委託代理人：

電話：電話：地址：地址：

年月日年月日

建築合同 篇7

甲方：

乙方：承包方(駕駛員)

為加強建築工地車輛運輸安全管理工作，確保車輛運輸在城市道路上清潔良好環境，結合工程實際情況，經雙方協商，特訂立承運責任合同。

一、工程名稱： 地點：

二、承運範圍：土石方、廢土、建築材料車輛運輸。

三、車輛運輸管理

l、公司安全檢查組嚴格按《安全文明施工標準化現場考核》規定及相關文件要求，對該工程的車輛運輸進行檢查、督促，嚴格實施相關法律及規章制度、方案，發現問題及時糾正。

2、乙方承運車輛運輸的駕車人員應持有效證件：駕駛證、行駛證、營運證備檢，在工地出入口應登記檢查、建立台賬。

3、車輛在運輸過程中，應確保車輛不“灑、滴、漏”現象，保證城市道路清潔。

4、駕車人員應高度集中精力，不出現安全事故，有出現事故及時上報相關部門。

四、安全責任

乙方有下列情形之一：

1、駕車人員無駕駛證、行駛證、營運證或證件過期：

2、帶“病”工作;

3、灑後駕車;

4、造成道路不清潔，影響市容、市貌;

5、不聽從指揮;

6、不遵守交通規則及公司規章制度、方案：

7、不參加保險;

出現以上情形之一，導致經濟賠償和追究法律責任一切由乙方(駕駛員)負責承擔。

五、本合同自簽訂之日起生效。

六、本合同一式四份，雙方各持兩份。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日