當前位置:文書都 >

事務文書 >合同範本 >

有關加工合同模板6篇

有關加工合同模板6篇

隨着時間的推移,關於合同的利益糾紛越來越多,簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務。那麼合同要怎麼擬定?想必這讓大家都很苦惱吧,以下是小編幫大家整理的加工合同6篇,歡迎大家借鑑與參考,希望對大家有所幫助。

有關加工合同模板6篇

加工合同 篇1

發包方:(以下簡稱甲方)

承包方:身份證號碼(以下簡稱乙方)

為明確責任,保障雙方的權益,保證生產項目發、承包工作的順利進行,根據本項目的具體情況,經甲乙雙方充分協商一致,特訂立本合同。本合同是甲乙雙方真實意思的表示,雙方一致同意按合同條款執行。

一、項目名稱:

二、項目地點:

三、承包範圍:

四、項目內容:下料、管材彎管、板材折彎、整體鉚拼、焊接、清理打磨、整形、組裝,屬承包範圍內的原材料、在製品、產成品的轉運等屬承包範圍內的內容。

五、承包方式

1、甲方發包形式為人工費(勞務費)清包。

2、乙方承包範圍內的項目實行包人工、包工期、包質量、包安全、包保修等全部內容。

六、合同價款 最終以雙方實際審定的工時數和批量生產交貨台數結算。工時單價為160元日。整台交付單價元台。人工費用包含乙方員工的工資、產品質量返工費、交通住宿、保險、乙方的管理費用等雙方所明確的費用。

七、開工日期及交付 開工日期:________年____月____日,項目必須在________年____月____日全部生產完畢併合格交付。乙方必須確實遵守規定的交貨期,若有延誤的情況以及因規格不合,質量不良,致驗收不合格而遭退貨時,乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方。

(一)過期____日內,每逾1天,按未交部分總價的1%接受甲方處罰。

(二)繼續逾期3天以上至5天以內者,按未交部分總價的2%接受甲方處罰。

(三)繼續逾期5天以上至10天以內者,按未交部分總價的3%接受甲方處罰。

(四)繼續逾期10天以上,依違約論,不論未交部分數量,違約金以5%的一倍計算。

八、付款方式

1、生產完成驗收合格後,____日內辦理結算,結算總承包價款的80%,結算完畢後____日內,甲方支付剩餘15%項目款(也可當月驗收合格後在下月與甲方給本公司員工發工資時同步支付)。

2、其餘5%保脩金,自項目結束驗收合格之日起滿____日後____日內付清。

3、生產期間原則上不發生人工費用結算,但因乙方人員確因看病治療的費用,可事先徵得甲方公司總經理同意方可結算。

九、項目質量 乙方產品質量必須達到公司規定的各項合格標準。乙方應嚴格按設計圖紙、公司驗收規範、公司生產計劃要求生產(不含試製產品),否則由此產生的質量問題及責任損失由乙方全部承擔。通過驗收的貨品在甲方再加工或交付客户時,若發現有不良品時(明顯為甲方再加工後的磨損品除外),則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。

十、項目進度 在生產中,乙方應嚴格按照甲方公司《生產用工計劃》派工生產,不得以任何理由要求多用工時,影響生產進度。如非人為操作設備故障維修、停水停電、生產材料不按計劃到廠導致誤工誤時,由甲方核實,總經理批准後方可具實調整《生產用工計劃》。

十一、甲方工作

1、開工前向乙方提供設計圖紙,乙方應妥善使用和保管。

2、甲方有權對乙方在生產過程中的項目進度、質量、安全生產進行監督。達不到要求時,提出整改要求直至勒令退場。由此造成的經濟損失甲方從乙方已完項目款項中扣回並保留追償權利。

3、負責提供的生產用設備安拆和調試維修工作。乙方未經允許擅自改動機電設備設置或操作不當導致安全事故,責任和經濟損失由乙方全部承擔。 有關承包加工合同範X 甲方: (以下簡稱:甲方) 乙方: (以下簡稱:乙方) 根據XX公司的生產需要,甲乙雙方本着平等自願、合理合法、協商一致的原則,甲方同意與乙方在________年度簽訂 業務加工承攬承包合同。

一、甲方考慮到甲乙雙方的便利、有效,甲方同意在與乙方簽訂 加工承攬承包合同的基礎上無償提供工作場所、工作用水電,並有償提供食宿,洗浴、水電等必要的生活設施,具體費用依照公司標準在乙方的加工費中扣除。

二、合同期內,乙方對甲方提供的資產設施、設備享有使用權並必須保持設備完好。如因使用期限已滿自然損壞的設施,應由乙方及時上報甲方審定後報廢,乙方不得擅自處理。

三、乙方對於加工車間的生產設備設施等應定期檢查、維護、保養。

四、乙方有自行招聘員工的權利,乙方員工的工資由乙方定,甲方無權干涉,但乙方給付員工的工資必須合法;甲方考慮到乙方不符合為其員工繳納社會保險費的資格,甲方同意為其員工繳納社會保險費;如發生工傷及其他意外事故,甲方在社會保險內賠償,社會保險以外的部分由乙方自行承擔;

三、甲乙雙方同意乙方加工承攬費的單價按照________年的工價標準結算,新型產品的工價面議一致後再定;

四、乙方承諾保證其招聘的員工遵守甲方的規章制度,並保證其招聘的員工享受國家法規所規定的權利;

五、甲乙雙方在中途如需解除本協議者,須經甲乙雙方共同協商解決,任何一方無故不履行本協議者,另一方有追究其責任的權利;

六、本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

________年____月____日 ________年____月____日

加工合同 篇2

甲方(委託方):天津市薊縣乾元疊層石工藝品有限公司

乙方(被委託方):

品產品事宜,達成如下協議,供雙方共同遵守。

第一條 代加工內容:

甲方委託乙方為其加工系列產品,加工數量、款式(或開發信息)、標準、質量要求由甲方提供,價格由雙方協商確定。

第二條 甲方責任:

1、甲方在合同期內按計劃不定期委託乙方為其加工甲方加工產品所用的原材料。

2、甲方向乙方提供加工品款式(或開發信息)、數量、技術要求、交貨時間等信息。

3、甲方有權對乙方的生產標準、產品質量進行檢查監督,並提出意見和建議,確認的樣品驗收貨品。

4、甲方按照甲乙雙方確定的樣板和標準進行驗收貨品。

5、甲方須嚴守乙方關於加工樣式、價格、數量等商業祕密不被泄露。

第三條 乙方責任:

1、乙方嚴格按照甲方的委託內容及要求從事代加工活動。

2、乙方須按照甲方確定的款式、數量、質量及生產期限等標準打版進行生產,不得以任何形式和理由超過訂單數量和品種。

3、因乙方管理不善等原因,造成甲方原材料或成品損壞、丟失等,乙方應承擔相應法律責任,並支付甲方相應經濟損失的賠償款額。

4、乙方須嚴守甲方關於發貨地址、價格、數量、樣式、商標圖形等商業祕密不被泄露。

第四條 付款方式及交貨地點:

1、甲方確定委託加工款式、數量、質量等,乙方提供的貨品經甲方驗收進倉後財務核實即付款,交貨地點為甲方庫房。

2、如乙方以快遞或物流的方式交貨,甲方有權在收到貨物時對貨物的款式、數量、質量等進行驗收,經驗收合格後三個工作日內甲方向乙方支付貨款,否則甲方有權不予支付貨款並要求乙方對其加工的不合格貨品進行相應補償或賠償。

3、因乙方原因造成貨物不合格的,經甲乙雙方共同協商解決方案並經甲方認可後,由乙方進行相應補救措施,需退貨或再次加工的,所產生的運輸費用及加工費用由乙方承擔。

第五條 驗收標準:

雙方在下訂單之前需確定生產的品種、尺寸、質量等,按照甲乙雙方封存並確認的樣品為準。

1、產品質量由甲方質量主管的監督要求(以書面內容要求為準)作為驗收標準。

2、甲方在乙方送貨到指定地點之日起3日內必須對產品進行驗收並對合格產品給付相應貨款。

第六條 違約責任:

1、因乙方未按甲方要求的最長交貨期限交貨至甲方公司,乙方應承擔此批貨款總價每天1%的違約金,以實際發生延誤天數計算。

2、如乙方未經甲方許可,擅自生產或銷售甲方產品等,經查證屬實,乙方應賠償甲方人民幣50萬元違約金,同時甲方保留追究乙方法律責任的權利。

3、因甲方提供的商標及授權手續不完備或虛假產生的經濟損失和法律責任由甲方承擔。

4、甲、乙雙方如有一方違約,除追究違約責任外,另一方有權終止本合同。

第七條 爭議的解決:

1、因本合同及其甲乙雙方合作所產生的爭議由甲乙雙方共同友好協商解決。

2、甲乙雙方所產生的爭議不能協商解決的,由甲方所在地司法部門進行仲裁或司法解決。

第八條 合同期限

1、本委託加工合同期限為個月,自年月日至年

量、生產交貨週期等甲方的計劃通知單及雙方的補充協議均與本合同具有同等法律效力。

2、在本合同到期之日,同等條件下,乙方有優先與甲方續簽合同的權利,但須在本合同到期前,提前30日內向甲方提出書面申請。

3、本合同自甲乙雙方簽訂之日起生效,一式三份,雙方各執一份,甲方企業備案存檔一份具有同等法律效力。

附:甲乙雙方營業執照、組織機構代碼證複印件。

甲方:(公章) 乙方:(公章)

代表: 代表:

日期: 日期:

加工合同 篇3

買方:

賣方:

經買賣雙方友好協商,買方委託賣方加工生產__ __模具共______套。雙方達成如下加工協議模具基本情況:

產品名稱 序 號 零件名稱 穴 數(模具類型) 模具單價(RMB元) 交貨條件

總價: (含17%增值税)

以上各套模具使用材質:_____________________

(以上模具用料由賣方提供)。

一、雙方的權利及責任:

買方責任及權利如下:

1. 買方負責交付給賣方本項目的研發進度要求及計劃,並儘可能地提供項目的銷售預測。

2. 買方負責交付給賣方執行本合同所需的產品設計圖紙和其他相關技術資料,並且負責技術方面的支持工作。

3. 對交付給賣方的產品設計圖紙和相關技術資料,買方具有唯一的解釋權,當發生歧義時,賣方應徵詢買方意見,由買方確認。

4. 賣方完成模具的設計和製造後,由買方去賣方現場對模具進行驗證確認或由賣方提供產品樣品到買方進行驗證確認。本合同中所指模具包含產品本身的模具及後續生產所需的夾治具和模具。

賣方權利及責任如下:

1. 賣方負責根據買方提供的產品設計圖紙和其他相關技術資料進行模具的設計和製造,賣方負責按照合同規定按時完成符合買方設計要求的模具。

2. 賣方負責按時按量提供認證及樣板測試、試產所需的產品。同時賣方必須提供相關產品的詳

細的檢驗測試報告供買方確認。如需修/改模, 送板時同時也要附檢驗測試報告(註明修改的地方)

3. 模具由買方認證合格後,由賣方負責模具的封存。如買方同意賣方進行產品的後續加工生產,則由賣方負責模具的修理和維護,賣方必須根據買方或買方授權的第三方的訂單進行批量生產。

4. 對給買方生產的所有模具,賣方應提供的詳細的設計圖紙給買方。所有的圖紙必須以Autocad或Pro-Eng(PRO-el2)製作,並且必須在開模之前以電子檔形式傳給買方以供批准。

二、 技術條款:

1. 模具的修理和維護:在生產過程中模具的修理和維護由賣方負責;

2. 在雙方協商無異議之後,買方提供產品設計圖紙及相關技術資料給賣方, 並派工程人員同賣方進行技術交流或賣方派工程人員到買方進行技術交流,產品圖紙及技術要求列表見附件1;

3. 賣方承諾使用所承製的模具生產出的產品能夠達到買方的品質要求

4. 賣方承諾使用所承製的模具生產出的產品的產能能夠達到賣方的交貨要求:

日產能:_______K 月產能:______K

5. 賣方承諾本合同中所涉及的所有模具均能達到40萬次。

6. 未經買方允許,嚴禁賣方將本合同中所涉及的任何一付模具整體或部分外包給其它公司進行加工,否則視為違約,由賣方依本合同的違約條款承擔違約責任。

三、商務條款:

1 . 模具價格:

1.1 經雙方協商後,由賣方提供買方認可的模具最終報價,並簽訂價格確認書,作為本合同不可缺少的一部分。

1.2 模具合同總金額(含____%增值税)RMB___。

1.3 模具價格總金額已包含如下費用,賣方不得以以下原因向買方要求費用:

1.3.1 賣方對產品進行成型/二次加工/組裝所需的所有夾具和治具的模具的費用;

1.3.2 賣方按合同規定進行模具設計、試模所需的材料和設備及人工等費用;

1.3.3 賣方提供給買方進行模具和產品認證的試模樣品(800套)的費用;

1.3.4 賣方為保證模具正常生產製作的模具易損備件的費用;

1.3.5 賣方為保證產品正常生產所準備的其他工序的相關工具和治具的費用。

1.4 當買方書面要求賣方根據產品設計的變更對模具進行修改時,如果模具修改較簡單, 包括從模具上減除模具材料的修改和其他簡單修改,則賣方不需向買方收費;如果模具修改較複雜,對整個模具的結構影響很大,則由賣方根據修改模具所需工時向買方報價,由買方承擔相應的模具修改費用。如果因為賣方的原因,因模具不能滿足買方的要求而進行的修模或改模,買方不承擔任何責任.

1.5 由於賣方原因導致買方需要花費正常技術支持外的人工及費用,賣方應根據買方認可的方式給予相應的補償。

2. 開模進度:

2.1 賣方在收到買方確認後的產品圖檔之後,即開始進入模具設計和製作階段,開模週期為__25__天

2.2 由於買方原因造成制模進度的延誤,不計算在內。

2.3 如果賣方模具製作出現工藝和其它的錯誤,導致模具無法驗收合格而買方又急需生產,賣方應先用現有的模具安排生產,同時再根據圖紙和樣板要求免費重新開模。

3. 付款方式:

乙方同意甲方按如下方式付款。

3.1 單獨結算的方式: 月結,開票後60天,開17%增值税發票.

3.1.1 本合同製造整批模具的總金額(含增值税)為人民幣_________元整(人民幣________元整),買方支付模具總金額的_____%,剩餘___%模具費分攤在首50K產品內,如果訂單數量不足50K,買方需補給賣方未攤完的模具費。

3.1.2 自雙方合同簽訂後,賣方提供增值税發票(模具總額的___0%),買方在二十個工作日內支付。

4. 產品定單:唯有產品樣品品質驗收合格且經買方書面確認後,賣方方可接受買方或買方授權的`第三方的訂單。買方授權的第三方同買方賣方簽定的訂購合同服從於本合同。

四、 產品品質保證

賣方在完成模具後,賣方同意按照買方品質標準以保證產品品質(首件確認報告).

買方對品質標準的內容根據實際需要保留修改的權利。

五、模具所有權

1. 本合同所涉及的全部模具和夾治具及其組裝圖和零件圖(包括2D和3D)的所有權,均歸買方所有,賣方不得干涉買方對模具的處置權。如在賣方生產,由賣方負責保管,未經買方同意,賣方不得將此模具提供給第三者生產, 否則買方有權要求賣方退還模具費並賠償造成的損失.

2. 買方付清模具款後,要求將模具從賣方處轉出時,賣方必須配合買方或買方指定的第三方進行轉移驗收,並自行承擔費用將磨損部件更換以保證重新開始生產。賣方有義務對模具進行組裝、防鏽和包裝處理,併發運至買方指定的地點。所有模具的組裝圖和零件圖(包括2D和3D)和所有夾治具必須同時轉移給買方。

3. 模具轉移過程中,如因賣方不當組裝、防鏽或包裝的原因,造成模具損壞,由此產生的所有直接損失和間接損失一律由賣方承擔。

六、 模具維護

1. 賣方保證模具使用壽命50萬次,並在此期間內由賣方負責免費保養維修, 如模具在使用壽命內不能使用, 賣方應負責更換或重新開模,並承擔相應的費用.

2. 賣方應對模具的修改、維護和修理等情況及時登記造冊,無論此種修改、維護和修理是否由

買方提出。如買方要詢問有關的技術細節或證據,買方可以隨時間登記,無需通知。賣方每三

個月應將登記記錄複印一次給買方。賣方應主動定期完成此項任務,無需買方另行提出要求。

六、知識產權

1. 本合同所涉及的產品造型及買方提供的設計圖紙和其他資料中所包含的知識產權為買方所擁有,未經買方許可,賣方不得向任何公司和個人泄漏,否則由此產生的一切損失由賣方負責;買方僅同意賣方基於本合同項下的目的使用買方所提供的一切資料和信息,

2. 賣方同意其不會將買方所提供的設計圖紙和其他資料或信息用於非本合同以外的其他目的,否則買方有權追究賣方相應的責任; 未經買方書面許可,賣方不得在出版物,廣告中或以其它書面、口頭形式涉及賣方提供或已提供之任何資料和信息。

3. 未經買方許可,嚴禁賣方使用本模具向除買方或買方指定的客户以外的其他客户供貨,否則由此產生的一切直接損失和間接損失一律由賣方負責;

4. 其它未盡保密事項,依買方與賣方簽訂的“保密協議”執行。

七、違約責任

1. 如果賣方方未能按2.1中規定的各階段的進度完成模具製作及送樣,由賣方承擔違約責任。每延誤一天,賣方須付給買方本合同總金額的2%作為罰金,罰金累計額最多不超過本合同模具總金額。

2. 如果因為賣方的原因造成賣方提供給買方的產品的品質達不到買方的要求並且在組裝過程中導致其他物料的損失和報廢,賣方全額賠償損失和報廢的物料及因此形成的人工/停線費用。雙方可另行簽署<<生產用原材料>>進行約定。

3. 如果因為賣方的原因造成賣方提供給買方的產品的品質和進度達不到買方的要求,使買方及其客户錯過了產品上市的最佳時機,或者買方被迫因此取消此項目,從而使買方及其客户遭受嚴重的研發損失和備料損失,則賣方除退還所有前期買方所支付的貨款外,視實際情況賣方另外承擔買方直接及間接的經濟損失。

4. 如賣方因為不可抗拒力(包括戰爭、火災、罷工和中國法律規定的其他不可抗拒力造成的供貨延遲,買方允許買方免責。賣方應在不可抗拒力發生後24小時內以)書面形式通知買方,並且賣方仍有義務採取一切必要措施儘快交貨。若不可抗拒力持續2周以上,買方有權取消本合同。

5. 其它未盡事宜:按《經濟合同法》執行。

八、糾紛解決

對於實施本合同而發生的任何爭議,雙方首先通過友好協商解決, 如在30天內協商不成,任何一方均可將爭議提交東莞市法院處理.

本合同雙方須嚴格執行,如一方因故不能履行合同,必須提前兩週徵得對方同意,方可終止本合同。

買方:

代表:

賣方:

加工合同 篇4

承攬方(甲方):xx定作方(乙方):xx

甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執行。

第一條

甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費定作物名稱

型號

規格

質量要求

計量單位

數量

加工費

單位

總價

第二條

加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱

完工時間

檢驗時間地點

檢驗標準與方法

包裝標準

包裝費承擔

第三條

加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱

交付時間

交付地點

運輸方法

運輸價款承擔

第四條

乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料材料名稱

型號

規格

質量要求

計量單位

數量

單價

總價

圖紙、技術資料及交付時間

第五條

原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱

交付時間

交付地點

交付數量

包裝要求

檢驗方法

運輸方法和運費承擔

第六條

加工費結算辦法與時間

第七條

乙方應於xxxx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元;乙方應於xxxx年xx月xx日前向甲方交付預付款xx元。乙方不履行合同的,無權請求返還定金。甲方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有餘款可以請求返還。

第八條甲方的違約責任

1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調整後,仍不符合合同規定的有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。

2.甲方交付定作物的數量少於合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。

3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。

4.甲方逾期交付定作物,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的xx‰償付違約金。

5.甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值xx%的違約金。

6.由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收。

第九條乙方的違約責任

1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。

2.乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值xx%的違約金。

3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

4.乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。

5.乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。

6.乙方如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。

第十條聲明及保證

(一)甲方:

1.甲方為一家依法設立併合法存續的企業,有權簽署並有能力履行本合同。

2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥併合法有效。

3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。

(二)乙方:

1.乙方為一家依法設立併合法存續的企業,有權簽署並有能力履行本合同。

2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥併合法有效。

3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。

第十一條保密

雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業祕密(技術信息、經營信息及其他商業祕密)予以保密。未經該商業祕密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業祕密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為xx年。

一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任並賠償由此造成的損失。

第十二條不可抗力

本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免並對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限於自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。

如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,並應在xx天內,提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可後協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

第十三條通知

1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可採用xx(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的,方可採取公告送達的方式。

2.各方通訊地址如下:xx。

3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起xx日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

第十四條爭議的處理

1.本合同受xx國法律管轄並按其進行解釋。

2.本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第xx種方式解決:

(1)提交xx仲裁委員會仲裁;

(2)依法向人民法院起訴。

第十五條解釋

本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閲讀方便而設,不應影響本合同的解釋。

第十六條補充與附件

本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。

第十七條合同效力

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋公章之日起生效。有效期為xx年,自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式xx份,雙方各執xx份,具有同等法律效力;合同副本xx份,送xx留存一份。

承攬方(蓋章):xxxx定作方(蓋章):xxxx

法定代表人(簽字):xx法定代表人(簽字):xx

地址:xxxxxx地址:xxxxxx

xx年xx月xx日xx年xx月xx日

簽訂地點:xxxx簽訂地點:xxxx

加工合同 篇5

承攬方:____________________________________

地址:____________

郵碼:____________

電話:____________

法定代表人:____________

職務:____________

定作方:____________________________________

地址:____________

郵碼:____________

電話:____________

法定代表人:____________

職務:____________

定作方委託承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。

第一條加工成品

第二條加工成品質量要求

第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量

1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

2.(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。

第四條技術資料、圖紙提供辦法

1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回覆,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

2.承攬方對於承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。

3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條價款或酬金

價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。

第六條驗收標準和方法

1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點

1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,並按協議執行。

2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。

第八條包裝要求及費用負擔

第九條運輸辦法及費用負擔

第十條結算方式及期限

第十一條其他約定

第十二條承攬方的違約責任

一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的_

___%(20%~60%)的違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。

第十三條定作方的違約責任

一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。

三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費後,退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力

在合同規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,並賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理

加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成按()項處理:

1.向仲裁機關申請仲裁;

2.向人民法院起訴。

本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑑證或公證,則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份。

定作方:________________________

代表人:________________________

____年____月____日

承攬方:________________________

代表人:________________________

____年____月____

加工合同 篇6

為發展市場經濟,提高加盟者經濟收入,甲乙雙方兩者公平、合理的原則,依據《中華人民共和國合同法》經雙方協商一致,就加工安裝打火機事宜,達成以下協議:

甲方:

乙方:

一、甲方權利、義務:

1、向乙方提供打火機散件,回收產品,現金支付加工費。

2、向乙方提供合格的充氣設備,組裝工具。

3、有權要求乙方按市場需求加工打火機數量、式樣、時間等。

4、向乙方及時供應全套散件。

二、乙方權利、義務:

1、向甲方支付充氣設備、組裝工具等費用款____元。

2、按甲方要求加工合格打火機。

3、及時支付散件價款。

4、可以自行銷售成品打火機,但應及時告知甲方。

5、乙方自行選擇生產場所,保證安全生產。在生產中如出現一切事故由乙方自負。

三、生產標準:(依培訓標準)

1、氣體飽滿無氣泡,外貌乾淨。

2、火焰均勻,火苗調火高度2-3cm無斷頭。

四、未盡事宜協商解決,協商不成由甲方所在地人民法院仲裁。

五、本協議一式兩份,甲乙雙方各執一份,甲方已做充分解釋,乙方理解無誤,簽字生效。

六、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。

七、可享受免費用設備的優惠條件,具體如下:

1、乙方在甲方批發火機散件累計達八萬者,若乙方終止合同,乙方可以將設備交還甲方,甲方退給乙方設備壓金款的二分之一。

2、乙方在甲方批發火機散件累計達十萬者,若乙方終止合同,乙方可以將設備交還甲方,甲方退給乙方設備款。

3、乙方在甲方批發火機散件累計達十二萬者,若乙方終止合同,設備、工具歸乙方所有。

甲方:????? 乙方:

地址:????? 地址:

甲方: (定作方)

乙方: (承攬方)

經雙方友好協商,依據《中華人民共和國合同法》的相關規定,就甲方向乙方定作服飾的相關事宜,達成本合同。

一、定作物

服裝名稱 款式 面料名稱 計量單位 單價 金額 備註

二、面料、輔料質量標準和要求

三、服裝款式特點和製作要求

四、服飾質量標準和驗收方法

五、量體時間

本合同生效之日起 天內,在約定的時間內乙方派人到甲方進行量體。

六、配套及包裝要求

七、結算方式和付款期限

『』

八、交貨期限、地點、方式

乙方應當在量體完成之後 天內交貨。交貨地點為甲方辦公地點。運費由乙方承擔。

九、異議

如果甲方對乙方提交的服飾在數量、質量、款式等方面有異議,應當在收到該等服飾之日起15天內提出。乙方應當在10天之內作出答覆並提出解決辦法。

十、違約責任

1、甲方逾期付款,應當根據本合同總金額,按日萬分之三的比例支付違約金。

2、乙方逾期交貨,應當根據本合同總金額,按日萬分之三的比例支付違約金。

3、因甲方原因致使乙方不能按約定時間完成量體工作,乙方的交貨時間順延。

十一、未盡事宜,雙方協商解決。如因本合同履行發生爭議,雙方均可向法院提起訴訟。

十二、本合同一式 份,各方各執 份,雙方簽字或蓋章後生效。

·服裝加工合同 ·鋼筋加工合同 ·加工貿易合同 ·進料加工合同

甲方: 乙方:

年 月 日 年 月 日

甲方:

乙方:

  • 文章版權屬於文章作者所有,轉載請註明 https://wenshudu.com/shiwuwenshu/hetongfanben/oxzwep.html
專題